首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
【背景资料】 某核心网交换设备安装工程,合同约定工期为30日历天,项目采用包工不包料的承包方式,设备和主材由建设单位提供。施工单位根据摸底情况编制了工...
【背景资料】 某核心网交换设备安装工程,合同约定工期为30日历天,项目采用包工不包料的承包方式,设备和主材由建设单位提供。施工单位根据摸底情况编制了工...
admin
2020-12-24
72
问题
【背景资料】
某核心网交换设备安装工程,合同约定工期为30日历天,项目采用包工不包料的承包方式,设备和主材由建设单位提供。施工单位根据摸底情况编制了工作分解表(见表2),制定了进度计划(如图1所示)。
事件1:工程进行到第12天,由于Ⅲ队的电缆未到货,致使工作D还需2d才能完成。
事件2:由于V队施工人员操作不慎,电缆放线器损坏需修理,导致F工作推迟1d。
事件3:工程进行到第18天时,得知测试仪表比原计划推迟2d送到。
【问题】
1.列出本项目计划的关键工作。
2.分析说明三个事件分别会对工程工期造成什么影响。
3.三个事件发生后,若不赶工,工程的实际工期是多少天?
4.在工程进行到第18天时,要按期完工,计算说明最佳的工期压缩方案。(假定只能按整天压缩工作,各工作赶工费率均为a)
5.分析说明各事件可否向建设单位索赔工期和费用。
6.列出测试光中继端口灵敏度所用的主要仪器仪表名称。
选项
答案
解析
1.关键工作为:A、B、F、G、H。 2.事件1:虽然D工作受影响2d,但不在关键线路上,具有6d总时差,不影响工期。 事件2:由于F工作在关键线路上会延误1d工期。 事件3:由于G工作在关键线路上会延误2d工期。 3.4+4+10+10+10+2+2+1=33d。
最佳方案为:压缩G工作和H工作各1d。 5.事件1:建设单位原因造成D工作延误但不影响工期,不应索赔费用和工期。 事件2:施工单位原因造成延误,不应索赔工期和费用。 事件3:施工单位原因造成延误,不应索赔工期和费用。 6.测试光中继端口灵敏度仪器仪表名称:传输分析仪、可变衰耗器、光功率计。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/f7DaKKKQ
相关试题推荐
下列工程分包行为中,不属于违法分包的是()。A:主体机构分包B:未经建设单位同意分包专业工程C:专业分包单位进行劳务分包D:分包给不具备相应资质条件的单
招标投标活动中当事人签订合同应遵守()原则。A:受限B:透明C:自愿D:公开
根据《合同法》,下列关于可撤销合同的说法中,正确的是()。A:合同履行中发生重大分歧的,可以申请撤销该合同B:当事人行使撤销权只能向法院或者仲裁机构主张C
根据《机电产品国际招标投标实施办法》,下列货物中,应当进行国际招标的是()。A:供产品维修用的零件B:外商投资企业投资总额内的进口机电产品C:供生产企业采
根据实际贸易组织《政府采购协议》,下列选项中,说法错误的是()。A:《政府采购协议》适用于不包括期权购买的任何合同形式的采购B:《政府采购协议》列出了国内服
政府行政管理机构对建设工程安全生产的监督管理义务不包括()。A:接受安全事故及安全隐患的检报B:审查安全生产事项C:建立健全安全生产管理制度D:处理安全
下列关于工程建设项目招标公告和投标邀请书的说法中,错误的是()。A:招标公告是在法定媒介上向不特定人发出B:投标邀请书是向资格预审合格并通过随机抽取方式选择
下列行为中,标明投标人已参与投标竞争的是()。A:资格预审通过B:购买招标文件C:编写投标文件D:正式提出合同要约
关于政府采购服务招标项目的唱标,下列说法中正确的是()。A:唱标时未宣读的价格折扣,评标时可以允许适当地考虑B:如果开标一览表的价格与投标文件中明细表的价格
根据《机电产品国际招标投标实施办法》,下列关于重新评标专家的说法中,正确的是()。A:国家级专家不足时,可由地方级专家库中补充B:国家级专家不得少于1/2
随机试题
下列关于三部门宏观经济均衡条件的说法中,正确的是( )。 A.储蓄=投资
投标人相互串通投标或者与招标人串通投标,情节严重的,取消其( )年内参加依法必须
下列各药服用时不宜同时服用藜芦、五灵脂、皂荚及其制剂,不宜喝茶吃白萝卜的是
该患者满足下列哪项可行拔牙 A血红蛋白在70g/L以上,红细胞压积30%以
急性坏死型胰腺炎患者出现的休克多属于A.中毒性休克B.低血容量性休克C.过敏性休克D.心源性休克E.神经源性休克
《诗经》中有中国历史上第一次有确切日期的()记录。A.日食B.月食C.哈雷彗星D.黑子
患者女,18岁。以焦虑症入院,护理措施中最重要的是A.深入了解引发患者焦虑的来源B.鼓励患者描述焦虑的感受C.保护患者安全,降低焦虑程度D.指导患者认识个
患者,男,48岁,肝硬化病史5年。查体:腹部膨隆,腹壁皮肤紧张发亮,脐周可见静脉迂曲。患者腹壁膨隆的最可能原因是A:肝大B:脾大C:大量腹水D:腹腔积气
根据《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》的规定,审查期货公司或者客户是否透支交易,应当以()规定的保证金比例为标准。A:期货交易所B:期货公司
下列票据市场的说法,错误的是()。A.票据主要有三类,即汇票、本票、支票B.票据市场主要包括票据承兑市场和票据贴现市场C.现代商业票据大多已和商品交易