首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某矿业工程项目建设单位与中标施工企业签订了施工合同,开工前,施工单位绘制了进度网络图并获得监理工程师的审核批准。其中某项单位工程的施工进度计划如下图所示,...
某矿业工程项目建设单位与中标施工企业签订了施工合同,开工前,施工单位绘制了进度网络图并获得监理工程师的审核批准。其中某项单位工程的施工进度计划如下图所示,...
admin
2020-12-24
54
问题
某矿业工程项目建设单位与中标施工企业签订了施工合同,开工前,施工单位绘制了进度网络图并获得监理工程师的审核批准。其中某项单位工程的施工进度计划如下图所示,单位:天。施工过程E和G工作共同用一台塔吊。先完成E工作,再施工G工作。
施T进度计划网络图
施工过程中,由于建设单位提供的图纸送达延误致使B工作推迟10天。为使工程按时完工,建设单位提出将J工作压缩5天,施工单位随即提出下列费用补偿要求:塔吊闲置15天每天补偿塔吊租赁费600元,共计9000元;由于B工作延误10天造成其他有关机械闲置,人员窝工损失等综合损失45000元。
问题:
1.按照原进度计划网络图,计算该项单位工程计划工期,并指出关键路线。
2.按照原进度安排,确定工作E和工作G共用的塔吊的合理进场时间
3.建设单位提出的压缩J工作的方案是否能保证按期完工说明理由。
4.施工单位提出的索赔要求是否合理说明理由。
选项
答案
解析
问题1 计划工期为100天,关键线路为A、D、G、J、K。 此题考察对网络计划工期的计算和关键路线的确定,是考试要求掌握的基本内容。 问题2 塔吊进入现场的合理时间是开工后30天。 根据进度计划,采取先E后G的工作顺序,塔吊正常进场时间应为开工后25天,但E工作完成后等待G工作开始塔吊要闲置5天,因此塔吊在开工后30天工作日进入现场工作后恰好与G工作开始日期衔接。故塔吊进入现场的合理时间为开工后30天。 问题3 建设单位提出的方案可以满足工期要求。 B工作延误10天,此时经计算总工期为105天,与原工期相比延误5天,关键线路变为B、E、G、J、K。此时J工作位于关键路线上,将其工作时间由35天压缩为30天,总工期仍为100天,所以此措施可行。 此题考察某工作延误对工程工期的影响。工程实施过程中若某工作延误,可能会对工期造成延误。此时应具体分析,关键路线上的工作一旦延误,一定会影响工期,而非关键线路上的工作延误的时间超过其总时差,也会影响工期。延误事件发生后,应重新计算分析网络计划,确定新的计划工期和关键路线,即时调整进度计划以满足工期要求。 问题4 施工单位提出的索赔要求不合理。 在B工作延误的条件下,塔吊采取先E后G工作顺序时,塔吊闲置时间为60-25-10-15=10天,因此需要补偿塔吊闲置费用6000元。由于B工作延误的损失费45000元应予补偿。总计应补偿费用45000+6000=51000元。 本题考查工期索赔和费用索赔的正确计算方法。由于该案例原网络计划中B工作不是关键工作,B工作的延误,引起工程进度网络图的调整,应按照调整后的网络进度计划进行分析,确定其对各项工作的影响。从而正确计算索赔金额。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fWeaKKKQ
相关试题推荐
根据现行建设项目工程造价构成的相关规定,工程造价是指()。A.为完成工程项目建造,生产性设备及配合工程安装设备的费用B.建设期内直接用于工程建造、设备购置
下列工程项目总投资构成项中,应计入单项工程投资估算指标中的是()。A.生产家具购置费B.基本预备费C.涨价预备费
概算定额与预算定额的差异主要表现在()的不同。A.项目划分B.主要工程内容C.主要表达方式D.基本使用方法
下列施工机械消耗时间中,属于机械必需消耗时间的是()。A.未及时供料引起的机械停工时间B.由于气候条件引起的机械停工时间C.装料不足时的机械运转时间D.因
采用工程量清单计价方式招标时,对工程量清单的完整性和准确性负责的是()。A.编制招标文件的招标代理人B.编制清单的工程造价咨询人C.发布招标文件的招标人D
下列说法中,符合工程计价基本原理的是()。A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C.工程计价包括工程单价
支持承包人工程索赔成立的基本条件有()。A.合同履行过程中承包人没有违约行为B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误C.索赔事件是因非承包人的原因引起
关于履约担保,下列说法中正确的有()。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式,但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.
关于招标分部分项工程量清单的项目特征描述,应遵循的编制原则有()。A.按专业工程量计算规范附录的规定,结合拟建工程实际描述B.其他独有特征,由清单编制人视项目
建设规模是影响工程造价的主要因素之一,项目决策阶段合理确定建设规模的主要方法有()。A.盈亏平衡产量分析法B.平均成本法C.生产能力平衡法D.单位生产
随机试题
党在过渡时期总路线的主体是( )。 A、农业的社会主义改造 B、社会主义工
甲和乙共同实施拐卖妇女、儿童罪,均被判处死刑立即执行。最高法院复核后认为全案判决
开放性气胸急救处理原则是 A、立即剖胸探查 B、清创缝合术 C、给氧,
会计人员在工作中“懒”.“惰”.“拖”的不良习惯和作风,违背了会计职业道德规范中
个体工商户甲在某集贸市场从事服装经营。2009年1月,甲以生意清淡经营亏损为由,
临床多选皮肤针治疗的疾病是 A.面神经麻痹 B.高热 C.皮神经炎 D.
历史研究和历史教学要力求“史论结合”“论从史出”“寓论于史”.这里的“史”是指( )。A.史实B.史德C.史观D.史法
在计算机系统中,I/O设备一般是指()。A.通信设备B.网络设备C.输入输出设备D.控制设备
A.氨苄西林钠 B.硫酸庆大霉素 C.乙酰螺旋霉素 D.左氧氟沙星 E.头孢哌酮氨基糖苷类包括
关于城市各种用地类型之间关系的表述不正确的是()A:居住用地需要与商务商业用地、工业用地保持密切联系但不受其干扰B:商务商业用地一般需要一定规模的居住用地作为