某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（　）。　A.发包人要求的设计

admin2020-12-24 56

问题某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（　）。
　

选项 A.发包人要求的设计变更
B.发包人未按期审查承包人文件
C.承包人未按已确认修改的设计文件实施
D.发包人提供的材料延误
E.异常不利的气候条件

答案ABD

解析知识点:索赔管理。在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。选项E是一个特例，虽然也是非承包人原因，但只可以延长工期和增加费用，不能补偿合理利润。新版教材P133。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/fuqaKKKQ

相关试题推荐

随机试题

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（　）。　A.发包人要求的设计

根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（　）组织相关单位制定专项验收要求。A、建设单位B、监理单位C、施工单

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（　）填写。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位

根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限

根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()审批。A.监理单位法定负责人B.监理范围技术负责人C.总监理工程师代表D.总监理工程师

组织流水施工时，采用加快的成倍节拍流水施工的特点有（　）。A、相邻专业工作队之间的流水步距相等B、不同施工过程的流水节拍成倍数关系C、专业工作队数等于施

资源优化的前提条件有（　）。A、优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B、优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C、网络计划中各项工

在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的（　）进行标定。A、已完任务量比例B、尚余自由时差C、尚需作业时间D

香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息，其主要作用包括（　）。A、合理安排工程项目进度计划B、定期比较工程项目的实际

下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有（）。A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程E.检验批

下称各化合物的结构式，不正确的是：

分节制作沉井时，应做到()。

汉地佛教寺院天王殿中，右手持宝伞、左手握神鼠的天王是（）。

下列头孢菌素宜每日给药1次的是

皮肤美是人体美的一个重要特征。面部皮肤是最引人注目的地方，健美的面部皮肤可增添人

生产力的发展是阶级产生的物质前提。（　　）

简述中国近代史上国共两次合作所取得的成果以及分裂所造成的恶果，谈谈它给我们的启示。

患者，男，36岁，诊断为“胃溃疡”入院，患者意识清醒，语言表达准确，近期便血频繁，身体虚弱。患者目前其主要护理诊断为A.潜在并发症:感染B.排泄形态改

下列情形中，承租人主张优先购买房屋的，人民法院不予支持的有（　　）。A.房屋共有人行使优先购买权的B.出租人又将房屋出租的C.出租人将房屋卖给父母的D.出

世界贸易组织规定，对出口国某一产品征收反倾销税必须符合的要求有（）。A.倾销对某一成员方的相关产业造成重大损失B.该产品存在以低于正常价值水平进入另一国市场

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（ ）。 A.发包人要求的设计

根据现行计价规范，实行工程量清单计价的工程通常采用()合同。A.固定总价B.可调总价C.单价D.成本加酬金

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（ ）组织相关单位制定专项验收要求。A、建设单位B、监理单位C、施工单

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（ ）填写。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位

根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应符合国家规定的设计深度要求并注明工程()。A.材料生产厂家B.保修期限C.材料供应单位D.合理使用年限

根据《建设工程监理规范》，监理规划应由()审批。A.监理单位法定负责人B.监理范围技术负责人C.总监理工程师代表D.总监理工程师

组织流水施工时，采用加快的成倍节拍流水施工的特点有（ ）。A、相邻专业工作队之间的流水步距相等B、不同施工过程的流水节拍成倍数关系C、专业工作队数等于施

资源优化的前提条件有（ ）。A、优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B、优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C、网络计划中各项工

在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的（ ）进行标定。A、已完任务量比例B、尚余自由时差C、尚需作业时间D

香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息，其主要作用包括（ ）。A、合理安排工程项目进度计划B、定期比较工程项目的实际

下列施工过程的质量验收环节中，应由专业监理工程师组织验收的有（）。A.单位工程B.单项工程C.分部工程D.分项工程E.检验批

下称各化合物的结构式，不正确的是：

分节制作沉井时，应做到()。

汉地佛教寺院天王殿中，右手持宝伞、左手握神鼠的天王是（）。

下列头孢菌素宜每日给药1次的是

皮肤美是人体美的一个重要特征。面部皮肤是最引人注目的地方，健美的面部皮肤可增添人

生产力的发展是阶级产生的物质前提。（ ）

简述中国近代史上国共两次合作所取得的成果以及分裂所造成的恶果，谈谈它给我们的启示。

患者，男，36岁，诊断为“胃溃疡”入院，患者意识清醒，语言表达准确，近期便血频繁，身体虚弱。 患者目前其主要护理诊断为A.潜在并发症:感染B.排泄形态改

下列情形中，承租人主张优先购买房屋的，人民法院不予支持的有（ ）。A.房屋共有人行使优先购买权的B.出租人又将房屋出租的C.出租人将房屋卖给父母的D.出

世界贸易组织规定，对出口国某一产品征收反倾销税必须符合的要求有（）。A.倾销对某一成员方的相关产业造成重大损失B.该产品存在以低于正常价值水平进入另一国市场

某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是（　）。　A.发包人要求的设计

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，验收规范对工程验收项目未作出相应规定的，应由（　）组织相关单位制定专项验收要求。A、建设单位B、监理单位C、施工单

根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（　）填写。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位

组织流水施工时，采用加快的成倍节拍流水施工的特点有（　）。A、相邻专业工作队之间的流水步距相等B、不同施工过程的流水节拍成倍数关系C、专业工作队数等于施

资源优化的前提条件有（　）。A、优化过程中，不改变网络计划中各项工作之间的逻辑关系B、优化工程中，不改变网络计划中各项工作的持续时间C、网络计划中各项工

在应用前锋线比较法进行工程实际进度与计划进度比较时，工作实际进展点可以按该工作的（　）进行标定。A、已完任务量比例B、尚余自由时差C、尚需作业时间D

香蕉曲线比较法能直观地反映工程项目的实际进展情况，并可以获得比S曲线更多的信息，其主要作用包括（　）。A、合理安排工程项目进度计划B、定期比较工程项目的实际

生产力的发展是阶级产生的物质前提。（　　）

患者，男，36岁，诊断为“胃溃疡”入院，患者意识清醒，语言表达准确，近期便血频繁，身体虚弱。患者目前其主要护理诊断为A.潜在并发症:感染B.排泄形态改

下列情形中，承租人主张优先购买房屋的，人民法院不予支持的有（　　）。A.房屋共有人行使优先购买权的B.出租人又将房屋出租的C.出租人将房屋卖给父母的D.出