首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
1.背景 某建筑安装公司承包了某机场航站楼某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李
1.背景 某建筑安装公司承包了某机场航站楼某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李
免费考试题库
2019-12-17
36
问题
1.背景某建筑安装公司承包了某机场航站楼某建筑安装公司承包了某机场航站楼行李处理系统的建设工程,合同中约定于7月29日之前由机场方提供220V、500kW的电源,以便该公司从即日起进行系统联调。但由于该地区今年气候异常炎热,电力紧张,市供电局决定推迟到8月1日再为机场提供该部分电力。NL方工程安装部分已经结束,只等联调,故机场方希望建筑安装公司停工3d,以弥补这几日其他项目电力供应的不足。2.问题(1)若要求该建筑安装公司停工,机场方应进行哪些工作,接到停工通知后该建筑安装公司应进行哪些工作(2)停工造成的费用应由哪一方来承担
选项
答案
解析
(1)机场方应向该公司提出停工要求后48h之内提出处理意见。该建筑安装公司按机场方要求停止施工,妥善保护好已完成的工程,直到机场代表向其提出复工要求后,再复工。 (2)此次停工是因机场方供电不到位造成的,是机场方的责任,由机场方承担因停工造成的经济损失,并应允许工期顺延。建设工程施工合同管理规定:甲方代表应按合同约定,及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务,否则乙方在约定时间后24h内将具体要求、需要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表收到通知后48h内不予答复,应承担由此造成的经济支出,顺延因此延误的工期,赔偿乙方有关损失。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gNjsKKKQ
相关试题推荐
在对甲公司应收账款审计时,注册会计师获取的下列审计证据,其中可靠性最强的通常是(
(2015年) 上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。在对甲
上市公司甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户,拟承接甲公司2016
上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户。在对甲公司2016年
(2013年) 甲银行是A股上市公司,系ABC会计师事务所的常年审计
上市公司甲公司系ABC会计师事务所的常年审计客户,指定EE注册会计师为项
(2012年) 被审计单位甲公司是F1赛事中国站的赞助商,送给项目合伙
ABC会计师事务所通过招投标程序接受委托,负责审计拟上市的甲公司20
(2017年) ABC会计师事务所首次接受委托,审计上市公司甲公司201
(2014年) A注册会计师负责审计甲集团公司2013年度财务报表。
随机试题
周先生是家中唯一的收入来源,该家庭的年投资报酬率约为8%,子女未来的学费年成长率
在我国的国内旅游统计中,( )不属于国际旅游者的统计范围。 A、外国驻华使领
某工程进度计划执行过程中,发现某工作出现进度偏差,但该偏差未影响总工期,则说明该
关于依法必须招标的工程,下列说法中正确的是()。
女性,23岁,青春期后无月经来潮。无明显体重减轻或过多体育锻炼史,无周期性下腹疼
共用题干 某商品流通企业拟选择经营甲、乙、丙、丁四类商品中的一类。由于未来市场
施工组织总设计的编制者应为承包人的()。 A.总工程师.B.法定代表人
人民法院在依照法律规定独立行使审判权时()。A.必须接受党委指导B.不受行政机关,社会团体和个人的干涉C.应当听取社会各界的意见D.必须听从行政领导的
另类投资的优点主要有提高收益和()。A、分散风险B、保障收益C、降低成本D、提高投资效率
根据2011年4月发布的《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》,我国证券公司可以投资已经在和依法可在境内银行间市场交易的证券,其主要是()。A:政