首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、
题库总管
2019-12-17
60
问题
某工程项目,业主通过招标与甲建筑公司签订了土建工程施工合同,包括A、B、C、D、E、F、G、H八项工作,合同工期360天。业主与乙安装公司签订了设备安装施工合同,包括设备安装与调试工作,合同工期180天。通过相互的协调,编制了如图2—1所示的网络进度计划。
该工程施工过程中发生了以下事件:(1)基础工程施工时,业主负责供应的钢筋混凝土预制桩供应不及时,使A工作延误7天。(2)B工作施工后进行检查验收时,发现一预埋件埋置位置有误,经核查,是由于设计图纸中预埋件位置标注错误所致。甲建筑公司进行了返工处理,损失5万元,且使B工作延误15天。(3)甲建筑公司因人员与机械调配问题造成C工作增加工作时间5天,窝工损失2万元。(4)乙安装公司设备安装时,因接线错误造成设备损坏,使乙安装公司安装调试工作延误5天,损失12万元。发生以上事件后,施工单位均及时向业主提出了索赔要求。【问题】1.施工单位对以上各事件提出索赔要求,分析业主是否应给予甲建筑公司和乙安装公司工期和费用补偿。2.如果合同中约定,由于业主原因造成延期开工或工期延期,每延期一天补偿施工单位6000元,由于施工单位原因造成延期开工或工期延误,每延误1天罚款6000元。计算施工单位应得的工期与费用补偿各是多少?3.该项目采用预制钢筋混凝土桩基础,共有800根桩,桩长9m。合同规定:桩基分项工程的综合单价为180元/m;预制桩由业主购买供应,每根桩按950元计。计算甲建筑公司桩基础施工应得的工程款是多少(注:计算结果保留一位小数)
选项
答案
解析
1.对索赔要求的判定: (1)业主钢筋混凝土预制桩供应不及时,造成A工作延误,因A工作是关键工作,业主应给甲公司补偿工期和相应费用。业主应顺延乙公司的开工时间和补偿相关费用。(2)因设计图纸错误导致甲公司返工处理,由于B工作是非关键工作,而且已经对A工作补偿工期,B工作延误的15天在其总时差范围以内,故不给予甲公司工期补偿,但应给甲公司补偿相应的费用。因对乙公司不造成影响,故不应给乙公司工期和费用补偿。(3)由于甲公司原因使C工作延长,不给予甲公司工期和费用补偿。因未对乙公司造成影响,业主不对乙公司补偿。(4)由于乙公司的错误造成总工期延期与费用损失,业主不给予工期和费用补偿。由此引起的对甲公司的工期延误和费用损失,业主应给予补偿。2.工期和费用补偿的计算:(1)甲公司应得到工期补偿为:事件(1):业主预制桩供应不及时补偿工期7天。事件(4):因安装公司原因给甲公司造成工期延误,应补偿5天。工期补偿合计12天。甲公司应得到费用补偿为:事件(1):7×6000=4.2(万元)。事件(2):5.0万元。事件(4):5×6000=3.0(万元)。费用补偿合计12.2万元。(2)因业主预制桩供应不及时,乙公司应得到工期补偿7天。乙公司应得到费用补偿为:事件(1)补偿:7×6000=4.2(万元)。事件(4)罚款:5×6000=3.0(万元)。费用补偿合计4.2-3.0=1.2(万元)。3.工程价款的计算:预制桩购置费用:800×950=76(万元)。桩基础工程合同价款:800×9×180=129.6(万元)。甲公司桩基础施工应得工程价款:129.6-76=53.6(万元)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gTxsKKKQ
相关试题推荐
以下对于药品招标采购的叙述错误的
企业的民主管理制度与合同规范协调劳动关系运行的制度相比,它是一种管理关系中的()
某知名重型机械工业公司,目前有员工400余人,生产工人占85%,公司的发展策略是
某公司开展了一次春季招聘活动,人员招聘情况如表1所示,招聘经费如表2所示。
()一般由企业外部专业的咨询公司完成。
劳动者因履行劳动力派遣合同产生劳动争议而起诉,争议内容涉及接受单位的,被告应为(
2015年7月进入舜林公司任出纳,双方订立了书面劳动合同,合同中约定,合同期限从
某集团是一家大型国有独资企业。为了增强企业核心竞争力,集团公司决定加大自主研发和
对于收回的闲置土地,政府可以采用招标等方式重新确定土地使用权人
国有企业改造或改组为国有独资公司的,经批准可以保留划拨土地使用权,但保留期限不得
随机试题
下列材料中,( )是生产粉刷石膏的主要原料。 A、建筑石膏? B、化工石膏?
漏出液LD/血清LD的比值常 A.<0.6 B.<0.5 C.<0.4
男婴,6个月,出生体重3.0kg,生后人工喂养,皮下脂肪消失,轻度水肿,精神萎靡
元气运行的主要通道是 A十二经脉C奇经八脉C血脉D三
某工程项目未经竣工验收,发包人擅自后楼板出现裂痕,经鉴定是由于承包人偷工减料造成
对遗忘原因的一种最古老的解释理论是( )。 A.干扰说 B.动机说 C.消退说 D.同化说
2013年10月份,我国移动电话用户总数达到12.16亿户,占电话用户总数的81.9%。固定互联网宽带接人用户净增128.7万户,日均新增户数由上年同期的...
术前注射阿片类镇痛药的目的是A.消除患者紧张情绪B.迅速进入外科麻醉期C.在此基础上进行麻醉,可使药量减少,麻醉平稳D.防止吸入性肺炎及反射性心律失常E.以增强
用于肿瘤化疗、放疗引起的恶心、呕吐的是A.甲酰四氢叶酸B.地塞米松C.昂丹司琼D.氟他胺E.L-门冬酰胺酶
根据有关法律的规定,下列关于合同履行的理解正确的是()。A:合同当事人履行合同终止之后,不再需要履行通知义务B:中标施工合同履行过程中,发包人不得对中标合同进