首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经
Freeti
2019-12-17
33
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图所示(时间:月),各工作均按最早开始时间安排且匀速施工。
事件 1:工作 D 开始后,由于建设单位未能及时提供施工图纸,使该工作暂停施工 3 个月。停工造成施工单位人员窝工损失 8 万元,施工机械台班闲置费 15 万元。为此,施工单位及时提出工期和费用索赔申请。事件 2:工程进行到第 11 个月遇强台风,造成工作 G 和 H 实际进度拖后。由于台风影响,到第 15 个月末,实际进度前锋线如图所示。为此,施工单位及时提出工程延期 2 个月索赔。事件 3:工程施工中,施工单位项目部建立了“三定” 、交接班等机械设备管理制度。事件 4:本工程在进行土钉墙施工时,墙面垂直高度与水平宽度的比值为 1:0.15,土钉水平间距和竖向间距均为 3m,土钉倾角为 25°,注浆采用二次注浆工艺,第一次注纯水泥浆,注浆量为孔体积的 0.3 到 0.4 倍,第二次注水泥砂浆。喷射混凝土面层采用 C20 混凝土,面层厚度 40mm。【问题】1.根据图示实际进度前锋线,工作 J 和 M 的实际进度超前或拖后的时间分别是多少?对总工期是否有影响?2.针对事件 1 施工单位能索赔成立的工期和费用分别是多少?说明理由。3.针对事件 2 施工单位能索赔成立的工期是多少?说明理由。4.项目机械设备的使用管理制度还有哪些?其中“三定”制度的内容是什么?5.写出事件 4 中,土钉墙支护的不妥之处,并说明正确做法。
选项
答案
解析
1.(1)工作 J 的实际进度拖后 1 个月;因工作 J 的总时差为 1 个月,对总工期无影响;(2)工作 M 的实际进度超前 2 个月;因工作 M 是非关键工作,对总工期无影响。2.事件 1,工期索赔 1 个月成立;费用索赔为 8+15=23 万元成立;理由:由于建设单位未能及时提供施工图纸,且工作 D 总时差为 2 个月,暂停施工 3 个月,影响总工期 1 个月;由于建设单位未及时提供施工图纸,导致人员窝工、机械闲置的费用由建设单位承担。3.事件 2,工期索赔 1 个月成立;理由:第 15 个月末,由实际进度前锋线所示,关键工作 H 拖后 1 个月,将影响总工期 1个月;而其他工作延误时间均小于其总时差,不影响工期。4.机械设备的使用管理制度还包括安全交底制度、技术培训制度、检查制度、操作证制度。“三定”制度包括定人、定机、定岗位责任的制度。5.(1)不妥之一:墙面垂直高度与水平宽度的比值为 1:0.15。正确做法:土钉墙墙面坡度不宜大于 1:0.2。不妥之二:土钉水平间距和竖向间距均为 3m正确做法:土钉水平间距和竖向间距宜为 1-2m。不妥之三:土钉墙倾角为 25°正确做法:土钉墙与水平面夹角宜为 5°-20°。不妥之四:注浆采用二次注浆工艺,第一次注纯水泥浆,注浆量为孔体积的 0.3 到 0.4 倍,第二次注水泥砂浆。正确做法:注浆采用二次注浆工艺,第一次注水泥砂浆,注浆量为孔体积的 1.2 倍,第二次压注纯水泥砂浆,注浆量为第一次注浆量的 30%-40%。不妥之五:喷射混凝土面层采用 C20 混凝土,面层厚度 40mm。正确做法:喷射混凝土面层采用 C20 混凝土,面层厚度不宜小于 80mm。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/gk5EKKKQ
相关试题推荐
下列各项金融资产中,可能符合“本金加利息的合同现金流量特征”的有()。
2×18年3月1日,A公司销售一批商品给B公司,形成应收账款1600万元,合同
(2017年)根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),
(2017年)根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),
(2018年)根据《建筑工程建筑面积计算范》(GB/503532013),不计算
(2018年)根据《建筑工程建筑面积计算范》(GB/503532013),主体结
(2018年)根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),
(2018年)根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),
(2018年)在同一合同段的工程量清单中多个单位工程中具有相同项目特征的项目编码
(2018年)根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013
随机试题
由元参、麦冬、犀角、银花、黄连、生地、连翘、竹叶心、丹参组成的方剂是 A.犀角
建设单位管理人员工资应计人()。
以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法,正确的是( )。①推行全面风险管理理
可以仲裁的争议应当具备的基本条件包括()。
临床上常用的念珠菌实验室检测方法( ) A.涂片法、培养法、基因诊断 B.
在幼儿园实践中,某些教师认为幼儿进餐、睡眠、茶点等是保育,只有上课才是传授知识、发展智力的唯一途径,因此不注意利用各环节的教育价值,这种做法违反了 ( ...
在PowerPoint主窗口水平滚动条的左侧有五个显示方式切换按钮普通视图”“大纲视图”“幻灯片视图”“幻灯片放映”和()A.全屏显示B.主控文档C
材料一:党的十八大以来,中央制定立体式、全方位的厉行节约反对浪费的制度体系,逢节必讲,小处入手,把节约做到细处,落到实处,同时加强监督检查,加大惩罚问责力...
按照《担保法》的规定,可以作为保证人的是()。 A.厂矿的职能部门 B.有限责任公司 C.政府机关 D.某高等学校
按照运输需求价格弹性理论,运输能力富裕的运输方式、运输线路和方向的需求价格弹性表现为()。A:完全无弹性B:富有弹性C:单位弹性D:缺乏弹性