首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同
tikufree
2019-12-17
33
问题
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390 天,合同总价5000 万元。施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见图2-4-1)。
该工程在施工过程中出现了如下事件:1.因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A 持续时间延长10 天,增如人工费2 万元、材料费4 万元、机械费3 万元。2.基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成工作B 持续时间延长15 天,增加人工费1 万元、材料费1 万元、机械费2 万元。3.因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C 持续时间延长10 天/增加人工费1.5 万元、其他损失费用5 万元。4.结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4 万元、材料费6 万元、机械费5 万元,工作E 持续时间延长30 天。5.因施工期间钢材涨价而增加材料费7 万元。针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。问题:1.按照图2-4-1 的施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?2.对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。3.施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。4.施工单位租赁土方施工机械用于工作A、B,日租金为1500 元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?
选项
答案
解析
问題1:关键线路:①—③—⑤—⑥(或:B、E、G)计算工期:390 天,按此计划该工程可以按合同工期要求完工。问題2:事件1:不能获得工期补偿,因为工作A 的延期没有超过其总时差;可以获得费用补偿,因为图纸未标明的地下障碍物属于建设单位风险的范畴。事件2:不能获得工期和费用补偿,因为基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工方案有误,应由承包商承担该风险。事件3:因为由建设单位承担不可抗力的工期风险,能获得工期补偿,不能获得费用补偿,因不可抗力发生的费用应由双方分别承担各自的费用损失。事件4:能获得工期和费用补偿,因为建设单位工程变更属建设单位的责任。事件5:不能获得费用补倖,因该工程是固定总价合同,物价上涨风险应由施工单位承担。问題3:施工单位可获得的总工期延期补偿为30 天。因为考虑建设单位应承担责任或风险的事件1 工作A 延长10 天,事件3 工作C 延长10 天,事件4 工作E 延长30 天,新的计算工期为420 天,420—390=30 天。问題4:施工单位应得到10 天的租金补偿,补偿费用为10 天X1500 元/天=1.5 万元,因为工作A 的延长导致该租赁机械在现场的滞留时间增加了10 天,工作B 不予补偿。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hGI9KKKQ
相关试题推荐
企业合同变更增加了可明确区分的商品及合同价款,且新增合同价款反映了新增商品单独售
当合同中包含两项或多项履约义务时,企业应当在合同开始日,将交易价格分摊各单项履约
下列属于建造合同履约成本中的直接费用的有( )。
甲公司于2×18年8月接受一项产品安装任务,安装期6个月,合同总收入30万元,年
甲股份有限公司根据其与外商签订的投资合同,外商将分两次投入外币资本,投资合同约定
(2010年)企业待执行合同变为亏损合同时,合同存在标的资产的,应先对标的资产进
(2018年)下列各项关于企业亏损合同会计处理的表述中,正确的有( )。
甲公司是一家咨询公司,其通过竞标赢得一个新客户,为取得和该客户的合同,甲公司发生
2018年1月5日,甲公司向客户销售A产品一批,合同规定:销售价格为1250万元
A公司为一家篮球俱乐部,2×17年1月1日与B公司签订合同,约定B公司有权在未来
随机试题
在队列研究中,结局的确切概念是指 A、统计检验结果 B、暴露属性的分组结果
某私营业主准备将自己的一临街商业门市转手,价格协商为42万元,设应扣除项目为30
当一国的经济中出现产出正缺口时,政府通常采用扩张性的财政政策和货币政策。()
当前我国长途电话网设置()两级交换中心。
一方面由于天气恶劣,另一方面由于主要的胡椒种植者转种高价位的可可,所以,三年以来
患者,女性,曾流产4次,早产1次,足月产2次,现存3个子女,其生育史可简写为A:G5P2B:G5P3C:G6P2D:G6P3E:G7P3
以下不属于民事纠纷处理方式的是()。A.当事人自行和解B.行政复议C.行政机关调解D.商事仲裁
在投资估算与概算中,基本预备费的计算基数应包括()A.设备及工器具购置费B.建筑安装工程费用C.工程建设其他费用D.建设期贷款利息E.固定资产投资方
贷款签约的流程是()。A.审核合同—填写合同—签订合同B.签订合同—审核合同—填写合同C.填写合同—审核合同—签订合同D.填写合同—签订合同—审核合同
注册会计师在检查编制付款凭单相关的控制时,发现以下事项,其中不恰当的是( )。A、编制凭单人员确定供应商发票的内容与相关的验收单、订购单的一致性B、编制凭单