首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
外语考试
某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同,约定工期14个月。 背景1.在对设备支
某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同,约定工期14个月。 背景1.在对设备支
shuhaiku
2019-12-17
41
问题
某建设单位与承包商签订建筑安装工程合同,约定工期14个月。背景1.在对设备支架进行焊接过程中,每吨支架消耗人工10个工日,型钢1.08t,各种机械台班费400元,其他材料费320元。已知工程所在地的人工工日单价为28.5元,型钢的综合单价为每吨3800元。背景2.在施工过程中,由于勘察失误,业主决定改变某构件的位置,为此,承包商将原构件拆除,并重新安装,增加人工15个工日,机械台班0.5个台班,已知工程所在地人工工日单价为28.5元,该机械租赁费为700元/台班。背景3.在某项工作的施工过程中,发生以下事件:事件1.由于业主未能及时提供材料,导致承包商人员窝工20个工日,该项工作的工期延长3天,并影响到总工期;某种机械设备窝工1个台班,该设备的窝工费为280元/台班。人员窝工费为23.5元/工日。事件2.由于业主提供的动力故障,停工两天,但由于该项工作不在关键线路上,未影响总工期。人员窝工16个工日,人员窝工费为23.5元/工日。事件3.为了确保工程质量,承包商经监理工程师批准采取了必要的技术措施,花费技术措施费2000元。事件4.在设备主体安装过程中,由于承包商提供的施工机械发生故障,造成人员窝工8个工日,设备主体安装过程延长2天。人员窝工费为23.5元/工日。针对上述四个事件,承包商向业主和监理工程师提出了费用索赔;同时针对事件1、2、4,提出了工期索赔。根据背景3提供的信息,业主审核批准的合理费用索赔总额为( )元。
选项
A.750B.1126C.1314D.3314
答案
B
解析
事件1的索赔费用=20×23.5+280=750(元)事件2的索赔费用=16×23.5=376(元)索赔总额=750+376=1126(元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hTKsKKKQ
相关试题推荐
中长期激励在协议约定的锁定期到期后支付,锁定期长短取决于相应各类风险持续的时间,
根据《合同法》的规定,下列情形中,当事人不可以解除合同的是( )。
保险合同的主体包括( )。
抵押合同应当包含的条款有( )。
从民事法律行为来说,甲商业银行授权其业务经理乙与客户商谈业务并签订合同,该代理属
根据《物权法》的规定,最高额抵押的主合同债权不得转让。( )
下列关于无效合同表述正确的是( )。
进行夫妻财产约定,应当( )。
甲于3月10日向乙发出签订合同的要约,乙于3月20日承诺同意,甲、乙双方在3月2
签订、履行合同失职被骗罪的行为发生在合同的签订和履行两个过程中,行为人只需参与其
随机试题
有机磷农药中毒出现明显症状时,血浆碱性磷酸酶活性降低到了 A.70%~80%
某社区近年来高血压病患病率逐年升高,该社区卫生服务中心负责人欲对该社区居民高血压
某单位会计人员刘某调到其他地区继续从事会计工作。办理会计从业档案调转手续时,应当
某公司财务部共有包括主任和秘书小李在内的10名职员,以下三个断定中只有一个是真的: Ⅰ.有人是广东人Ⅱ.有人不是广东人Ⅲ.主任不是广东人 以下哪项为真...
航线:飞行 A.土壤:种植B煤炭:发电C提纲:发言D.地基:建筑
下列场址选择条件中,符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求的有()。A:选在居民集中区主导风向下风侧,场界距居民集中区500m外B:Ⅱ类场应优先
通常情况下,玻璃幕墙上悬开启窗最大的开启角度是()。A.30°B.40°C.50°D.60°
某纺织职业技术学校新区建设中,总承包商的项目经理在开工前组织有关人员对项目结构进行了逐层分解,则这项工作所采用的组织工具应是()。A.项目组织结构图B.项目结
张志军与邻居王昌因琐事发生争吵并相互殴打,之后,张志军诉至法院要求王昌赔偿医药费等损失共计3000元。在举证期限届满前,张志军向法院申请事发时在场的方强(...
张某发明了一种新材料,这种材料应用到公司的新产品中给公司带来了巨大的经济效益,公司奖励张某100万元奖金,该笔奖金属于()。A.绩效奖金B.建议奖金C.节约