首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某承包商通过投标承揽了一个大型建设项目设计和施工任务,由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后,仍未能按合...
某承包商通过投标承揽了一个大型建设项目设计和施工任务,由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后,仍未能按合...
admin
2020-12-24
48
问题
某承包商通过投标承揽了一个大型建设项目设计和施工任务,由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后。该承包商根据监理工程师的指令采取赶工措施后,仍未能按合同工期完成所承包的任务,则该承包商( )。
选项
A.不仅应承担赶工费,还应向业主支付误期损失赔偿费
B.应承担赶工费,但不需要向业主支付误期损失赔偿费
C.不需要承担赶工费,但应向业主支付误期损失赔偿费
D.既不需要承担赶工费,也不需要向业主支付误期损失赔偿费
答案
A
解析
考点: “承包商向业主的索赔中工程延期的费用索赔”。承包商承揽了建设项目设计和施工任务,由于施工图纸未按时提交而造成实际施工进度拖后属于承包商自身的原因,即属于工程延误,因此造成的一切损失由承包单位承担,需承担赶工的全部额外开支和误期损失赔偿。所以承包商不仅应承担赶工费,还应向业主支付误期损失赔偿费。因此,本题的正确答案为A。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/hYuaKKKQ
相关试题推荐
《全国生态脆弱区保护规划纲要》的具体任务不包括()。A:研究制定生态脆弱区资源开发监管条例B:构建生态补偿机制,多渠道筹措脆弱区保护资金C:在全国生态脆弱典
《中华人民共和国循环经济促进法.》中规定:企业事业单位应当建立健全管理制度,采取措施,降低资源消耗,减少废物的产生量和排放量,()。A:提高废物的再利用和资源化
依据《中华人民共和国水土保持法》,省、自治区、直辖市根据本行政区域的实际情况,可以规定小于二十五度的禁止开垦坡度。禁止开垦的陡坡地的范围由()。A:当地县级人民
依据《中华人民共和国水污染防治法》,在生活饮用水地表水源一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目,由()责令拆除或者关闭。A:县级以上人民政府B
依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,对确有必要关闭、闲置或者拆除生活垃圾处置设施、场所的,必须经所在地()核准,并采取措施,防止污染环境。A:县级以上
依据《中华人民共和国水污染防治法》,在饮用水水源二级保护区已建成的排放污染物的建设项目,由县级以上人民政府责令()。A:限期治理B:搬迁改造C:停产治理D
依据《中华人民共和国循环经济促进法》,从事工艺、设备、产品及包装物设计,应当按照减少资源消耗和废物产生的要求,优先选择采用()、无毒无害或者低毒低害的材料...
依据《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》,海洋油气矿产资源勘探开发作业中,()不得直接或者经稀释排放入海,应当经处理符合国家有关排放标准后再排放。A
依据《基本农田保护条例》,经国务院批准的重点建设项目占用基本农田的,连续()未使用的,经国务院批准,由县级以上人民政府无偿收回用地单位的土地使用权。A:1年B
依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,禁止()进行产生环境噪声污染的建筑施工作业,但抢修、抢险作业和因生产工艺上要...
随机试题
关于X线装置曝光条件控制,错误的是 A.四钮控制方式 B.三钮控制方式 C
一名4岁幼儿听到教师说“一滴水,不起眼”,结果他理解成了“一滴水,肚脐眼”。
在浇筑混凝土的管座时,下列应遵守的规定中不包括的是()。
建设单位是建设工程的投资主体,在建筑活动中居于主导地位。依据《建设工程安全生产管
D汽车制造厂对载货汽车生产线进行技术改造。改造内容为:冲压车间新增冲压设备5台;
同心球形电容器,两极的半径分别为R1和R2(R2>R1),中间充满相对介电系数为
钩体病首次抗菌治疗过程中如出现高热、寒战加重伴血压下降,则应首先考虑A.抗生素剂量不足B.赫氏反应C.溶血反应D.中毒反应E.变态反应
个人本位论
某医院用国产呋喃硝胺治疗十二指肠球部溃疡,用西咪替丁为对照,观察6周有如下结论:呋喃硝胺治疗62人,治愈44人,西咪替丁治疗78人,治愈38人。用什么样...
行政诉讼过程中,在哪些情形下,人民法院可以按照撤诉处理? A.原告经合法传唤无正当理由拒不到庭的 B.上诉人认为法院偏袒被告,未经法庭许可中途退庭的 ...