首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景资料 某港建一座沉箱重力式码头,经招标投标,建设单位(业主)与某中标施工单位(甲公司)签订了施工承包合同。合同规定: (1)采用单价合同,每一...
背景资料 某港建一座沉箱重力式码头,经招标投标,建设单位(业主)与某中标施工单位(甲公司)签订了施工承包合同。合同规定: (1)采用单价合同,每一...
admin
2020-12-24
60
问题
背景资料
某港建一座沉箱重力式码头,经招标投标,建设单位(业主)与某中标施工单位(甲公司)签订了施工承包合同。合同规定:
(1)采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加超过招标文件中工程量的20%以上的部分调整单价,按合同单价降低10%计算;
(2)建设单位将码头沉箱钢筋混凝土盖板的预制项目发包给其所属的建设公司(乙公司)施工,并要求甲公司给予人工配合。配合工作的人工费50元/工日,窝工人工费20元/工日,配合工作的管理费为人工费的20%。
基床抛石的合同工程量为30000m3,综合单价为180元/m3。
码头主体工程的主要工序有:沉箱预制、沉箱盖板预制、基床抛石、基床整平、基床夯实、沉箱下水拖运、基槽挖泥、沉箱存放、沉箱安放填料、沉箱盖板吊运、沉箱盖板安装封顶。基床整平工作的施工机械台班费1400元/台班。
甲、乙公司经协商,在施工组织设计中安排各工序的工时如下表所列:
主要工序工时安排
工程施工中,发生了如下一些事件:
(1)沉箱盖板预制中因混凝土强度不足,致使沉箱盖板预制、吊运和安装封顶工作推迟了1.5周。期间甲公司配合用工30个工日,窝工6个工日;
(2)由于设计变更,基床抛石工程量增加到了36000m3;
(3)为保证沉箱安放后的稳定性,甲公司决定将抛石基床宽度内、外侧各增加0.5m;由此增加抛石量300m3;
(4)在该项目中的基床抛石夯实工作完成后,甲方指令使用同一设备临时增加附近工程的一项合同外的基床夯实工作,增加的夯实工作与原合同中的整平工作使用同一施工机械。经核算,完成该项目增加工作需1周时间,施工机械10个台班,人工10个工日,该项工作的管理费为人工费的80%。
问题
1.根据背景资料画出码头主体工程主要工序的施工计划双代号网络图,并标出关键线路。
2.施工过程中所发生的事件,甲公司可以提出索赔要求的有哪些?不能提出索赔要求的有哪些?分别说明理由。
3.甲公司可以提出索赔要求的事件中,工期索赔各是多少天?总工期有何变化。
4.按设计变更实际完成的抛石量,根据合同规定是否要调整部分抛石量的单价?说明理由。抛石的结算工程款应为多少?
5.甲公司因施工中发生事件的影响,结算工程费较原合同工程费有何变化?
选项
答案
解析
2.对事件(1)甲公司可以提出索赔,因为沉箱盖板的预制项目已由建设单位(业主)另行发包给了乙公司,混凝土强度不合格不是甲公司的责任。 对事件(2)甲公司可以提出索赔,因为设计变更造成工程量的增加不是甲公司的责任。 对事件(3)甲公司不可提出索赔,保证工程质量的措施费由施工单位承担。 对事件(4)甲公司可以提出索赔,因为是业主指令增加的工作,承担工期和费用是业主的责任,可获得工期延长和费用增加。 3.对事件(1)沉箱盖板预制吊运安装封顶工作的总时差为: (4+3+3+4+4+2)-(2+2+2)=14(周) 推迟1.5周不影响总工期,不获得工期索赔。 对事件(2)基床抛石工作处于关键线路上,可获得工期索赔;
对事件(4)甲方指令临时增加任务,使用的施工机械影响了关键线路上的基床整平工作,可获得工期顺延1周,总工期延长1+0.6=1.6(周)(12d)。 4.不需要调整部分抛石量的单价。 因为(36000-30000)/30000=20% 没有超出合同条款规定的“实际工程量增加超过招标文件工程量的20%以上的部分”,所以不需要调整单价。 基床抛石工作的结算价应是6480000元 180×36000=6480000(元) 5.对事件(1)工程费用增加:(50×30+20×6)×(1+20%)=1944(元) 对事件(2)工程费用增加:180×(36000-30000)=1080000(元) 对事件(4)增加人工费和管理费50×10×(1+80%)=900(元) 增加机械台班费1400×10=14000(元) 工程费用总计增加:1944+1080000+900+14000=1096844(元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ikAaKKKQ
相关试题推荐
按照《政府采购评审专家管理办法》规定,评审专家在政府采购活动中享有的权利有()。A:对政府采购制度及相关情况的知情权B:对供应商所供货物、工程和服务质量的评审
招标人应按照招标文件规定的程序开标,一般开标程序包括()。A:宣布有关人员姓名B:宣布开标纪律C:确认投标人代表身份D:公布在投标截止时间前接收投标文件的
《政府采购法》规定,采购人采用竞争性谈判方式采购的,应当遵循的程序包括()。A:成立谈判小组B:制定谈判文件C:谈判D:确定监督机构成员名单E:确定成交
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》规定,采购人、采购代理机构采购依法制定的集中采购目录以内,且未达到公开招标数额标准的货物、服务的,可以采用()方式采购。A
《政府采购法》规定,在招标采购中,出现()情形的,应予废标。A:符合专业条件的供应商不足3家的B:出现影响采购公正的违法、违规行为的C:投标人的报价均超过了
工程施工投标的项目技术管理人员的任职条件包括()。A:未完成的类似项目业绩条件B:专业技术职业资格、技术职务C:已经完成的类似项目业绩条件D:项目经理一般
《招标投标法》规定,招标投标应当遵循()的原则。A:经济B:公开C:公平D:公正E:诚实信用
根据《政府采购非招标采购方式管理办法》规定,符合()情形的采购项目,可以采用竞争性谈判方式采购。A:招标后没有供应商投标或者没有合格标的,或者重新招标未能成立的
招标投标基本程序中,关于中标的说法,错误的是()。A:依法必须进行招标的项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内在国家指定媒体公示中标候选人,公示期不得少于5
《政府采购非招标采购方式管理办法》规定,达到公开招标数额的货物、服务项目,拟采用单一来源采购方式的,采购人、采购代理机构在报财政部门批准之前,应当在省级以...
随机试题
当事人一方表示接受要约人提出的订立合同的建议,完全同意要约内容的意思表示,称作(
与健康教育相比,健康促进更注重的是 A.改善行为和生活方式 B.改善健康的支
海因里希将事故因果连锁过程概括为五个要素,并用多米诺骨牌来形象地描述这种事故因果
骨髓穿刺呈\"干抽\",肝脾肿大,外周血出现幼红、幼粒细胞,下列哪项一般不宜考虑
下列财产关系中,由我国民法调整的是( )。 A.税收关系 B.纵向的财产关
不属于报刊、广播、电影等大众传播媒介特点的是()A.灵活性B.生动形象C.趣味性强D.知识深奥
闭合性肋骨骨折的治疗要点是A.止痛、防治并发症B.胸腔穿刺C.胸腔闭式引被D.开胸探查E.气管插管或气管切开
建设工程施工合同发承包双方协议选择国内某仲裁机构后,承包人请求人民法院确认该仲裁协议效力的,应由()中级人民法院管辖。A.仲裁协议签订地B.该仲裁机构所在地
已知2018年建设污水处理能力15万立方米/日的污水处理厂的建设投资为33000万元, 2023年拟建污水处理能力20万立方米/日的污水处理...
下列各项中,关于周转材料会计处理表述正确的有()。A.多次使用的包装物应根据使用次数分次进行摊销B.低值易耗品金额较小的可在领用时一次计入成本费用C.随同商