首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定...
某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定...
admin
2020-12-24
22
问题
某新建图书馆工程,采用公开招标的方式,确定某施工单位中标。双方按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同。合同约定总造价14250万元,预付备料款2800万元,每月底按月支付施工进度款。竣工结算时,结算价款按调值公式法进行调整。在招标和施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15天后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,任务个别条款不符合相关规定,要求整改后再进行招标。
事件二:合同约定主要材料按占总造价比重55%计,预付备料款在起扣点之后的五次月度支付中扣回。
事件三:基坑施工时正值雨季,连续降雨致停工6天,造成人员窝工损失2.2万元。一周后出现了罕见特大暴雨,造成停工2天,人员窝工损失1.4万元。针对上述情况,施工单位分别向监理单位上报了这四项索赔申请。
事件四:某分项工程由于设计变更导致该分项工程量变化幅度达20%,合同专用条款未对变更价款进行约定。施工单位按变更指令施工,在施工结束后的下一月上报支付申请的同时,还上报了该设计变更的变更价款申请,监理工程师不批准变更价款。
事件五:种植屋面隐蔽工程通过监理工程师验收后开始覆土施工,建设单位对隐蔽工程质量提出异议,要求复验,施工单位不予同意。经总监理工程师协调后三方现场复验,经检验质量满足要求。施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝。
事件六:合同中约定,根据人工费和四项主要材料的价格指数对总造价按调值公式法进行调整。各调值因素的比重、基准和现行价格指数如下表:
问题
1.事件一中,指出招标文件规定的不妥之处,并分别写出理由。
2.事件二中,列式计算预付备料款的起扣点是多少万元 (精确到小数点后2位)
3.事件三中,分别判断四项索赔是否成立 并写出相应的理由。
4.事件四中,监理工程师不批准变更价款申请是否合理 并说明理由。合同中未约定变更价款的情况下,变更价款应如何处理
5.事件五中,施工单位、建设单位做法是否正确 并分别说明理由。
6.事件六中,列式计算经调整后的实际结算价款应为多少万元 (精确到小数点后2位)
选项
答案
解析
1.事件一中,招标文件中规定的不妥之处及理由: 1)合格投标人为本省企业不妥。理由:招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。 2)自招标文件发出之日起15 天后投标截止不妥。理由:自招标文件发出之日至投标截止的时间至少20 天。 3)招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人不妥。理由:对于投标人提出的疑问,招标人应该以书面形式发送给所有的购买招标文件的投标人。 2.预付备料款的起扣点=14250-2800/55%=9159.09 万元 3.事件三中,连续降雨致停工6 天,造成人员窝工损失2.2 万元,工期和费用索赔不成立。 理由:因为施工正值雨季,是一个有经验的承包商应该能够预测到风险,应该由承包商承担。 罕见特大暴雨,造成停工2 天,人员窝工损失1.4 万元,工期索赔成立,费用索赔成立。 理由:罕见特大暴雨属于不可抗力,工期可以顺延,人员窝工损失1.4 万元属于合同约定“必须发放的工资”,按合同约定属于建设单位应当承担的风险。 4.事件四,监理工程师不批准变更价款是合理的。理由:工程变更发生追加合同价款的,应该在施工结束后的14 天内提出,若没有在规定的时间内提出,视为该变更不涉及工期和价款的变化。 合同中未约定变更价款的情况下,变更合同价款的原则: 1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款; 2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款; 3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。如双方不能达成一致的,双方可提请工程所在地工程造价管理机构进行咨询或按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。 5.事件五,建设单位对隐蔽工程有异议,要求复验,施工单位不予同意,施工单位的做法不正确。理由:建设单位对隐蔽工程有权要求复验。 经现场复验后检验质量满足要求,施工单位要求补偿由此增加的费用,建设单位予以拒绝,建设单位的做法不正确。理由:经现场复验后检验质量满足要求,复验增加的费用由建设单位承担,如果造成工期损失的工期应该予以顺延。 6.事件六,经调整后的实际结算价款应为: =14520×(0.2+0.25×1.12/0.99+0.30×1.16/1.01+0.12×0.85/0.99+1.15×0.80/0.96+0.08×1.05/0.78)=14962.13 万元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/isCaKKKQ
相关试题推荐
保险合同中,要求()必须有行为能力和责任能力,保险合同才能生效。A:保险人B:投保人C:被保险人D:受益人
零售商业物业的机构设置中,督促相关部门解决与客户投诉有关的问题应由()负责。A:财务部B:工程部C:安保部D:物业部
物业经营管理的常规工作中,一般分配公共成本的方式是按照()面积占物业总面积的比例计算。A:经营场所B:单个租户的承租C:单位建筑D:室内有效使用
任意抽样调查的方法属于市场调查中的()调查方式。A:随机抽样B:判断抽样C:非随机抽样D:配额抽样
下列关于资产管理深度发展的上游环节的说法错误的是()。A:物业服务企业利用物业管理的优势,为开发商规划、设计、施工、销售和管理物业项目提供专业服务和资产经营B
物业服务企业常用的预算编制方式为()。A:一上一下式B:一下一上式C:二上一下式D:二下一上式
总资产报酬率指标的计算公式为()。A:利息总额/资产总额*100%B:税前利息/平均资产总额*100%C:息税前利润总额/平均资产总额*100%D:税后利
成熟的园区建设,往往在()阶段就引入物业服务企业。A:招标阶段B:设计阶段C:施工阶段D:入驻阶段
按()划分,产业园区可分为工业园区、农业园区、科技园区、物流园区、文化创意产业园区。A:园区经济业态B:发展模式C:产业集聚形成方式D:产业园区的性质和功
下列不属于写字楼租金折扣方式的是()。A:变相折扣B:续租价格折扣C:租金的直接折扣D:租金的间接折扣
随机试题
外科急腹症不需与下列妇科疾病进行鉴别诊断的是 A.卵巢囊肿蒂扭转 B.急性盆
关于简易程序的说法中,错误的有:() A.第一审适用简易程序审结的民事案件,
低钾型周期性瘫痪()。 A.肌无力常由双上肢开始,双侧对称,以近端较重 B.
民间信用的特点是()。 A.灵活 B.规范 C.风险大 D.利率低
蒋先生准备以现有资金作为启动资金,为准备儿子的教育费用进行投资。则以下投资组合中最为合理的是()。A.80%的股票,20%的债券型基金B.60%的股票,3
在国际上,民用建筑项目工程总承包的招标多数采用()的方式。A.项目构造描述B.项目功能描述C.施工图设计与工程量清单D.费率招标
患者,女,30岁,诉上牙因龋坏拔除两颗,已3个月余,影响美观,要求修复。口腔检查见缺失,缺隙正常,牙槽嵴无明显吸收,余牙未见异常。
自然人之间的借款合同如果没有约定利息,贷款人主张利息的,人民法院()。A.不予受理B.可以受理C.不予支持D.可以支持
审计人员执行的以下实质性审查中属于审查企业收到的现金是否已经全部登记入账的是()。A.核对库存现金日记账与总账金额是否相符B.检查库存现金是否在财务报表
乙公司共有100名职工,自2014年1月1日起,该公司实行累积带薪缺勤制度。每个职工每年可享受10个工作日带薪年休假,未使用的年休假只能向后结转一个日历年...