首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合
免费考试题库
2019-12-17
49
问题
施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某20层综合办公楼工程施工合同。 合同中约定:①人工费综合单价为45元/工日;②一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8h可顺延工期1d;③施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工, 施工过程中发生如下事件:事件一:3月19~ 20日遇罕见台风暴雨迫使基坑井挖暂停,造成窝工20工日,1台挖掘机陷入淤泥中。事件二:3月21日施工总承包单位租赁一台起重机(1500元/台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元/台班),并进行维修保养,导致停工2d, 3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件三:5月10日上午地下室底板结构施工时,监理工程师口头紧急知停工,5月11日监理工程师发出因图纸设计修改而暂停施工令;5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求: 5月15日复工的指令,期间共造成窝工300工日。事件四:6月30日地下室全钢模板吊装施工时,因供电局检修线路停电导致工程停工8h。事件五:主体结构完成后,施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位,会议室地面釆用天然花岗岩石材饰面板,用量350m2。会议室墙面釆用人造木板装饰,其中细木工板用量600m2,用量最大的—种人造饰面木板300m2。针对事件一到事件三,施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。事件一至事件三中,施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
选项
答案
解析
施工过程中常见的索赔类型有:①设计图纸发生变更;②不利的自然与人为障碍引起的索赔;③工期延长和延误的索赔,如场地条件的变更,建设文件的缺陷,由于甲方的原因造成的临时停工或业主供应的设备和材料的推迟到货等,对以上延误,承包商可以要求费用补偿和工期适当延长的合法索赔权力;对于因战争、罢工、异常恶劣气候等造成的工期拖延,承包商可以得到适当推迟工期,但一般不能给承包商收回损失费用的权力;④因甲方的原因致使施工中断和工效降低,可提出索焙;⑤因甲方原因工程终止或放弃,可提出索赔,
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/j11CKKKQ
相关试题推荐
工程项目综合管理工作的准绳是() A.沟通B.实现项目总体目标C.保持
在建设周期内,大多数工程项目的人力和费用投人特点是() A.开始快,后来慢
建设工程其他费用可分别形成() A.固定资产B.待摊资产C.递延资产D
在施工合同专用条款中应约定发包人完成()的时间,使施工场地具备施工条件。 A
工程施工投标文件包括() A.投标函B.投标须知C.投标报价D.施工方
建筑安装工程费中的措施费不包括() A.工程排污费B.安全施工费C.环境
.建设工程施工合同中索赔的性质属于() A.经济补偿B.经济惩罚C.经
投资大、建设周期长、专业复杂的工程项目适宜采用()的组织形式。 A.项目式
项目建设过程中,业主对工程项目管理大都采用()的方式。 A.直接管理B.
《工业项目可行性研究报告质量评价标准》中要求对()情况应进行多方案比选综合评价
随机试题
肝血管内皮细胞瘤主要见于 A.6个月以下的幼儿 B.10岁以下的儿童 C.
某企业在正常生产年份,没有其他业务收入,主营业务收入为800万元,年经营成本50
某高层商厦发生一起火灾事故,造成严重的经济损失,起火部位为某一楼层的电缆井。消防
假设股票A的β值是3,在股票市场整体上涨了4%的情况下,股票A则会()。
女性,40岁,已婚。下腹部坠胀痛20天,剧痛2小时。3小时前妇科检查后出现腹
在正常工作条件下,作用水头H、直径的d相等时,小孔口收缩断面的流速v和圆柱形外管嘴出流的流速vn()。A.v>vnB.v=vnC.vnD.不定
导致各种疟疾潜伏期长短不一的最主要原因是A:人体免疫力的差异B:疟原虫的种类和虫株不同C:红细胞内期发育的原虫数不同D:红细胞外期发育时间不同E:患者服
关于产后出血的定义下述哪项是正确的A分娩过程中出血量超过500mlB胎盘娩出后24小时内阴道流血量超过500mlC胎儿娩出后24小时内阴道流血量超过
由于建设单位命令不当造成施工现场暂时停止施工,若合同中没有相应条款,则应由()做好现场防护。A.建设单位B.监理单位C.施工单位D.建设单位和施工单位
关于行政诉讼的第三人的表述,下列哪些选项是正确的?()A.行政诉讼的第三人有权提出与本案有关的诉讼主张B.一审法院判决第三人承担义务,第三人有权提起上诉C