某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018...

admin2020-12-24 28

问题某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1日起当地计价政策调整，导致承包人额外支付了300万元工人工资。关于这300万元的责任承担的说法，正确的是（）。

选项 A、增加的300万元因政策变化造成，属于承包人的责任，应由承包人承担
B、发包人原因导致的工期延误，因此政策变化增加的300万元应由发包人承担
C、因不可抗力原因造成工期延误，增加的300万元应由承包人承担
D、工期延误是承包人原因，增加的300万元是政策变化造成，应由双方共同承担

答案B

解析本题考查的是法律法规变化。由于甲供材料未能及时到货导致工期延误，属于发包人原因引起的工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用由发包人承担。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jU7aKKKQ

相关试题推荐

随机试题

某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018...

建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的（　　）等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。A.勘察设计B.设备采购C.施

监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员()A.严重过失行为的B.有违法行为不能履行职责的C.专用条件约定的其他情形D.涉嫌犯罪的E.连续迟到10

根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，属于发包人工作的有()。A.保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件B.依据有

根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，发包人的责任和义务有()。A.办理工伤保险B.办理建设工程施工许可证C.办理建设工程规划

某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承...

下列各项中，不属于劳务分包合同中承包人义务的是（　　）。A.编制施工组织设计B.组织编制年、季、月施工计划C.负责工程测量定位D.科学安排作业计划

供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货。发生逾期交货情况，要按照合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金。对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其...

工程保修期从工程竣工()起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限A.竣工验收合格之日B.转移占有之日

根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》GF-2011-0216，发包人的义务是()。A.负责办理项目备案手续B.组织竣工验收C.提交临时占地资

根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，应由劳务分包人完成的工作是()。A.加强安全教育B.收集技术资料C.搭建生活设施

根据反垄断法律制度的规定，反垄断民事诉讼的当事人可以向人民法院申请具有相应专门知

甲公司借用乙公司的一套电子设备，在使用的过程中，不慎将某部件弄坏，于是甲公司向乙

银监会针对非银行金融制定了一些行政许可实施办法。着力强调非银行金融机构内部控制与

患者，男性，25岁，因右下牙自发痛3天来求治，半年前右下牙开始出现冷、热刺激痛，

关于深圳证券交易所股东大会网络投票，以下说法正确的是（）。

下列哪些是支气管扩张的病因

某工程由4个施工过程组成，分为4个施工段进行流水施工，其流水节拍（天）见表2-8，则施工过程A与B、B与C、C与D之间的流水步距分别为()。A:2天、3天、4天

某公司为新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%，发行价格为2300万元，公司所得税为25%，则发行债券的成本率...

按交易的金融工具的期限长短，可以把金融市场分为（）。A.货币市场和资本市场B.现货市场、期货市场和期权市场C.股票市场和债券市场D.初级市场和次级市场

甲公司从境外的乙公司进口一批木材，合同约定的商品价格为800万元，由乙公司负责运输，甲公司于2月15日前支付定金160万元，乙公司于2016年3月8日前发...

某工程项目施工合同约定竣工日期为2018年6月30日，在施工中因天气持续下雨导致甲供材料未能及时到货，使工程延误至2018年7月30日竣工，但由于2018...

建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的（ ）等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。A.勘察设计B.设备采购C.施

监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员()A.严重过失行为的B.有违法行为不能履行职责的C.专用条件约定的其他情形D.涉嫌犯罪的E.连续迟到10

根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，属于发包人工作的有()。A.保证向承包人提供正常施工所需的进入施工现场的交通条件B.依据有

根据《建设工程施工合同（示范文本）》GF-2017-0201，发包人的责任和义务有()。A.办理工伤保险B.办理建设工程施工许可证C.办理建设工程规划

某建设工程项目中，甲公司作为工程发包人与乙公司签订了工程承包合同，乙公司又与劳务分包人丙公司签订了该工程的劳务分包合同。则在劳务分包合同中，关于丙公司应承...

下列各项中，不属于劳务分包合同中承包人义务的是（ ）。A.编制施工组织设计B.组织编制年、季、月施工计划C.负责工程测量定位D.科学安排作业计划

供货方不能按期交货分为逾期交货和提前交货。发生逾期交货情况，要按照合同约定，依据逾期交货部分货款总价计算违约金。对约定由采购方自提货物的，若发生采购方的其...

工程保修期从工程竣工()起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限A.竣工验收合格之日B.转移占有之日

根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》GF-2011-0216，发包人的义务是()。A.负责办理项目备案手续B.组织竣工验收C.提交临时占地资

根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF-2003-0214，应由劳务分包人完成的工作是()。A.加强安全教育B.收集技术资料C.搭建生活设施

根据反垄断法律制度的规定，反垄断民事诉讼的当事人可以向人民法院申请具有相应专门知

甲公司借用乙公司的一套电子设备，在使用的过程中，不慎将某部件弄坏，于是甲公司向乙

银监会针对非银行金融制定了一些行政许可实施办法。着力强调非银行金融机构内部控制与

患者，男性，25岁，因右下牙自发痛3天来求治，半年前右下牙开始出现冷、热刺激痛，

关于深圳证券交易所股东大会网络投票，以下说法正确的是（）。

下列哪些是支气管扩张的病因

某工程由4个施工过程组成，分为4个施工段进行流水施工，其流水节拍（天）见表2-8，则施工过程A与B、B与C、C与D之间的流水步距分别为()。A:2天、3天、4天

某公司为新疆项目发行总面额为2000万元的十年期债券票面利率为12%，发行费用率为6%，发行价格为2300万元，公司所得税为25%，则发行债券的成本率...

按交易的金融工具的期限长短，可以把金融市场分为（）。A.货币市场和资本市场B.现货市场、期货市场和期权市场C.股票市场和债券市场D.初级市场和次级市场

甲公司从境外的乙公司进口一批木材，合同约定的商品价格为800万元，由乙公司负责运输，甲公司于2月15日前支付定金160万元，乙公司于2016年3月8日前发...

建设工程项目总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的（　　）等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。A.勘察设计B.设备采购C.施

下列各项中，不属于劳务分包合同中承包人义务的是（　　）。A.编制施工组织设计B.组织编制年、季、月施工计划C.负责工程测量定位D.科学安排作业计划