首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景 某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲...
背景 某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲...
admin
2020-12-24
26
问题
背景
某基坑开挖工程,合同挖方量为7000m3,直接费单价5.2元/m,综合费率为直接费20%。按经甲方批准施工方案及进度计划,乙方租用一台1m3的反铲(租赁费550元/台班)开挖,6月11日开工,6月20日完工。施工中发生下列事件:
事件1:因反铲大修,晚进场1日,造成人员窝工10工日;
事件2:遇未预见的软土层,接工程师要求于6月15日开始停工的指令,进行地质复査,配合用工15工日,6月19日接工程师次日复工指令及开挖加深1.5m的设计变更通知,增加挖方量1400m3;
事件3:6月20日至22日遇百年不遇的暴雨,开挖暂停,造成人员窝工30工日;
事件4:6月23日修复暴雨损坏正式道路用工30工日,6月24日恢复挖掘,至6月30日完工。
问题
逐项分析上列事件,乙方是否可向甲方索赔?为什么?如可索赔,各可索赔工期几天?可索赔费用多少?(假设人工单价25元/工日,管理费为30%)
选项
答案
解析
事件1:不可索赔,属承包商责任; 事件2:可索赔,遇未预见的地质条件,由甲方承担;可索赔工期5日(15~19日),用工费25×5×(1+30%)=487.5元;机械费550×5 =2750元。工程师指令变更设计加深基坑,可索赔,其工程费为1400×5.2×(1+20%)=8736元; 事件3:因大暴雨停工,属不可抗力,工期顺延;不可索赔窝工费; 事件4:可索赔,修复因不可抗力造成的工程损失,由甲方承担;可索赔工期1日,人工费25×30×(1+30%)=975 元;机械费550×1=550元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/jeDaKKKQ
相关试题推荐
某工程承包合同纠纷经第二审人民法院审理,裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。A:一审法院认定事实不清B:严重违反法定程序,可能影响案件正
在工程建设项目招标投标活动中,行政监督部门在投诉处理中所需要的费用,全部由()支出。A:财政B:当事人C:被投诉人D:采购部
工程建设项目招标投标活动中,()是招标投标投诉的受理人。A:投标人B:招标投标的行政监督部门C:招标代理机构D:司法机关
某施工招标单位对招标投标监督机构作出的处罚不服,向王律师咨询其可以采取的维权途径,王律师认为该公司只可以采取申请复议的维权途径,这种说法是()。A:正确的,只能
在工程建设项目招标投标活动中,关于投诉人撤回投诉的说法正确的是()。A:禁止投诉人撤回投诉B:投诉人可以以口头形式提出C:即使查实有明显违法行为的,投诉人撤
在工程建设项目招标投标活动中,投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的,由()驳回投诉,并给予警告。A:行政监督部门B:发改委C:财政部D:司法机关
根据《招标投标法》,中标通知书发出后30日内,招标人与中标人应当按照招标文件和()订立书面合同。[2011年真题]A:中标后的降价函B:中标人的投标文件C:
关于工程建设项目施工中标合同订立、履行过程中,对当事人的要求,下列说法错误的是()。[2011年真题]A:招标人应当自签订中标合同之日起15日内,向有关行政监管
合同自由具体体现在合同法中的()原则。A:自愿B:公平C:平等D:诚实信用
甲公司厂房扩建工程公开招标,乙公司中标,经过甲公司同意,乙公司将工程附属设施建设分包给另一具有相应资质的丙公司。在建设过程中,如果由于丙公司的原因导致工程...
随机试题
中国证监会派出机构发现资产管理业务存在违法违规或者重大异常情况的,应当对期货公司
对缺血修饰清蛋白(IMA)描述错误的是 A.是缺血发生时,清蛋白被氧自由基破坏
扣件式钢管脚手架立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内
女性,44岁活动后心悸气喘2年余,查体轻度贫血,心率快,律整,胸骨右缘第2肋间闻
以下不能发行金融债券的主体是()。 A、国有商业银行 B、政策性银行
下列关于公允价值的说法中,错误的是()。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.在大多数情况下,公允价值可以直接使用可获得的市场价格C
患者,女性,26岁,妊娠7个月。孕期检查发现:尿糖(+++),空腹血糖7.8mmol/L,餐后2小时血糖16.7mmol/L,诊断为妊娠期糖尿病。 该患...
肺痈成痈期的治疗,宜选用下列哪些方剂A.银翘散B.加味桔梗汤C.千金苇茎汤D.如金解毒散
胰岛细胞瘤时血中出现A:C肽水平降低B:C肽水平升高C:C肽水平正常D:胰岛素原水平降低E:糖化血红蛋白水平降低
以下有关钙拮抗药作用的错误叙述是A:减少心肌细胞内Ca2+B:抑制血小板聚集C:增加冠状动脉血流量D:增强红细胞变形能力E:加快房室结传导