首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)签订了某水闸
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)签订了某水闸
天天题库
2019-12-17
37
问题
承包人与发包人依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版)签订了某水闸项目的施工合同,合同工期为 8 个月,工程开工日期为 2012 年 11 月 1 日,承包人依据合同工期编制并经监理人批准的部分项目进度计划(每月按 30 天计,不考虑间歇时间)见表 1表 1 进度计划表
工程施工中发生如下事件:事件 1:由于承包部分施工设备未按计划进场,不能如期开工,监理人通知承包人提交进场延误的书面告。开工后,承包人采取赶工措施,A 工作按期完成,由此增加费用 2 万元事件 2:监理人对队闸底板进行质量检查时,发现局部混凝土未达到质量标准,需返工处理。B 工作于 2013 年 1 月 20 日完成,返工增加费用 2 万元。事件 3:发包人负责闸门的设计和采购,因闸门设计变更,D 工作中闸门于 2013 年 4 月 25 日才运抵工地现场,且增加安装与调试费用 8 万元事件 4:由于桥面板预制设备出现故障,F 工作于 2013 年 5 月 20 日完成。除上述发生的事件外,其余工作均按该进度计划实施。【问题】1.指出进度计划表中 TB、TE,TG 所代表的工作起止时间。2.事件 1 中,承包人在收到监理人通知后多少天内提交进场延误书面报告,该书面报告应包括哪些主要内容3.分别指出事件 2,事件 3,事件 4 对进度计划和合同工期有何影响,指出承包人分项目的实际完成日期。4.依据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 年版),指出承包人可向发包人提出延长工期的天数和增加费用的金额,并说明理由。
选项
答案
解析
[img]/upload/tiku/12/10699038_1.png[/img]备注:图中日期指节点开始时间;粗线表示关键线路。1.TB:2012 年 12 月 11 日-2013 年 1 月 15 日TE:2013 年 4 月 26 日-2013 年 5 月 25 日TG:2013 年 5 月 26 日-2013 年 6 月 30 日2.承包人在接到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告。书面报告应包括:不能及时进场的原因和补救措施。所增加的费用由承包人承担3.事件 2,工作 B 计划工期延误 5 天,合同工期延误 5 天,实际完成日期 2013 年 1 月 20 日;事件 3,工作 D 计划延误 10 天,D 总时差为 25 天,合同工期不延误,实际完成日期 2013 年 4 月 25日。事件 4,工作 F 计划工期延误 20 天,F 总时差为 70 天,合同工期不延误,实际完成日期 2013 年 5 月20 日。该工程实际完成时间为 2013 年 7 月 5 日。4.承包人可索赔工期 0 天,可索赔费用 8 万元。因为只有事件 3 是发包人的责任,但事件 3 延误工期 10 天小于总时差(25 天),工期索赔不成立,费用索赔成立。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/k65EKKKQ
相关试题推荐
每种矿物都有自己特有的物理性质,依据()可鉴定矿物的成分和结构。
物理性质是鉴别矿物的主要依据,依据光泽可以用来鉴别矿物的()。
统计上大中小微型企业划分标准中,批发与零售企业依据资产总额指标划分企业类型。
(2018年)工程计价的依据有多种不同类型,其中工程单价的计算依据有()
在缴纳教育费附加的时候,其计税依据是以纳税人实际缴纳的()之和。
(2018年)根据FIDIC《施工合同条件》(1999年版)通用条款,因工程
(2018年)依据《建设项目工程总承包合同示范文本(试行)》(GF-2011-2
某地2012年拟建年产30万吨化工产品项目。依据调查,某生产相同产品的已建成
依据《工伤保险条例》的规定,下列应当认定为工伤的情形有()。
依据《工伤保险条例》的规定,下列情形中,应当被认定为工伤的是()。
随机试题
下列关于乙型肝炎的治疗哪项描述是错误的()。 A.缺乏特效治疗 B.治疗原则
伪造或者变造专利证书的行为属于()。
下列选项中,表述正确的是()。
下列关于规划备案的叙述中,不正确的是()
下列关于担保合同管理的说法,正确的有()。
患儿8月,发热伴间断呕吐10天。体检:精神可,较兴奋,方颅,前囟门稍饱满。脑
关于税法解释的说法,正确的是()。A.税法立法解释不具有法律效力B.税法司法解释的主体是国家税务总局C.税法行政解释的主体是最高人民法院D.税法行
目前已知的生物毒素中毒性最强的是A:白喉外毒素B:肉毒毒素C:破伤风痉挛毒素D:破伤风溶血毒素E:志贺菌外毒素
目前肝癌早期宜采用哪一种治疗为主 A放射疗法B化学疗法C手术切除D中医中药E免疫疗法
在正向市场中,如果供给不足,需求相对旺盛,则会导致近期月份合约价格的()远期月份合约,交易者可以通过买人近期月份合约的同时卖出远期月份合约而进行牛市套利。A.