首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
34.背景资料 沿海地区某群体住宅工程,包含整体地下室.8栋住宅楼.1栋物业配
34.背景资料 沿海地区某群体住宅工程,包含整体地下室.8栋住宅楼.1栋物业配
免费考试题库
2020-05-20
74
问题
34.背景资料沿海地区某群体住宅工程,包含整体地下室.8栋住宅楼.1栋物业配套楼以及小区公共区域园林绿化等,业态丰富、体量较大,工期暂定3.5年。招标文件约定:采用工程量清单计价模式,要求投标单位充分考虑风险,特别是通用措施费用项目均应以有竞争力的报价投标,最终按固定总价签订施工合同招标过程中,投标单位针对招标文件不妥之处向建设单位申请答疑,建设单位修招标文件后履行完招标流程,最终确定施工单位A中标,并参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)与A单位签订施工承包合同。施工合同中允许总承包单位自行合法分包,A单位将物业配套楼整体分包给B单位,公共区域园林绿化分包给C单位(该单位未在施工现场设立项目管理机构,委托劳务队伍进行施工).自行施工的8栋住宅楼的主体结构工程劳务(含钢筋.混凝士主材与模架等周转材料)分包给D单位,上述单位均具备相应施工资质。地方建设行政主管部门在例行检查时提出不符合《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定査处管理办法》(建市(2014)118号)相关规定要求整改。在施工过程中,当地遭遇罕见强台风,导致项目发生如下情况:①整体中断施工24天;②施工人员大量窝工,发生窝工费用88.4万元;③工程清理及修复发生费用30.7万元;④为提高后续抗台风能力,部分设计进行变更,经估算涉及费用22.5万,该变更不影响总工期。A单位针对上述情况均按合规程序向建设单位提出索赔,建设单位认为上述事项全部由罕见强台风导致,非建设单位过错,应属于总价合同模式下施工单位应承担的风险,均不予同意。问题:1.指出本工程招标文件中不妥之处,并写出相应正确做法2.根据工程量清单计价原则,通用措施费用项目有哪些(至少列出6项)?3.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法》(建市(2014)118号)上述分包行为中哪些属于违法行为?并说明相应理由4.针对A单位提出的四项索赔,分别判断是否成立。
选项
答案
解析
答案:【解析】1.不妥之处一:通用措施费项目均以有竞争力的报价投标正确做法:通用措施费项目中的安全文明施工费不得作为竞争性费用不妥之处二:最终按固定总价合同签订施工合同正确做法:采用工程量清单计价模式,应当签订单价合同。2.通用措施费项目包括:安全文明施工费.夜间施工费.二次搬运费.冬雨期施工费.大型机械设备进出场及安拆费.施工排水费.施工降水费.地上地下设施建筑物的临时保护设施费.已完工程及设备保护费。3.违法行为一:A单位将物业配套楼整体分包给B单位理由:物业配套楼包括主体结构施工,主体部分应当由施工总承包单位完成,不得另外委托其他施工单位完成。违法行为二:C单位未在施工现场设立项目管理机构理由:施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人.技术负责人.质量管理负责人.安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理的,属于转包,分包单位应当在施工现场设立项目管理机构,进行施工项目管理,劳务队伍只能完成劳务作业,不能进行施工管理。违法行为三:A单位将自行施工的8栋楼主体结构工程劳务(包含钢筋.混凝土主材与模架等周转材料)分包给D单位。理由:劳务单位除计取劳务作业费以外还计取材料费的属于违法分包行为。4.事件一:24天工期索赔成立。不可抗力造成的工期延误应该由建设单位承担。事件二:窝工费用索赔不成立。不可抗力造成的施工人员窝工,由施工单位承担。事件三:费用索赔成立。不可抗力造成的工程损失及修复费用由建设单位承担。事件四:费用索赔成立。设计变更造成的费用增加由建设单位承担。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/k7YpKKKQ
相关试题推荐
不燃烧、不腐蚀、无毒和无味,可用于高温设备、热力管道的保温隔热工程的耐火隔热材料
水库防护工程按功能可分为()。 A、导流引水 B、筑堤挡水 C、填筑抬高
水电工程包括不同等级的水电站,可划分为()。 A、迁建工程 B、扩建工程
大中型水利工程建设征地补偿和移民安置应当遵循的原则有()。 A、可持续发展
水库防护工程中,最为常见的是()。 A、导流洞 B、防护堤 C、截流洞
综合利用水利工程中承担单一功能的单项建筑物的级别,应按其()确定。 A、人员
综合利用水利工程中承担多项功能的建筑物级别,应按规模指标()的确定。 A、较高
对于综合利用的水利工程,如按各综合利用项目的分等指标确定的等别不同时,其工程等别
具有独立的设计文件,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程,指的是()。 A、
根据《水利基本建设投资计划管理暂行办法》(水规计[2003]344号),水利工程
随机试题
关于投资债券的风险,下列说法不正确的是( )。 A.即使债券发行人未真正
不属于食物污染的是 A.肉类制品检出过量亚硝酸盐 B.压榨花生油过程中混入黄
关于中国的法律现代化,三位同学发表了一些看法。甲说:“中国社会转型对法律制度变革
关于涡流检测特点的表述中,正确的是( )。
男,56岁。反复上腹胀痛1年,进食后呕吐1个月,呕吐物含有宿食。查体:贫血貌,
下列说法中,不违背从业人员办事公道原则的是( )。A.某汽车公司一款车型存在质量隐患,该公司只对部分地区实行招回制度B.某小学教师发现班内一学生有数学特长,
阅读下列材料,回答问题。 材料一一所山区的中学,一名地理教师在讲“地势对气温的影响”时,利用课余时间,让学生对学校附近山地的山顶和山脚的气温进行测量并...
患者,男,48岁。间断性便秘10年,时有腹部胀痛,便后缓解。1天前用力排便时突发腹部剧痛,腹胀、恶心,未呕吐,停止排便排气。P112次/分,BP80/60...
里热兼阴伤津亏者A.当先解表或表里同治B.宜气血两清C.要注意祛邪而不忘扶正,辅以养阴生津药D.宜适当配合泻下药E.宜适当辅以健胃药
不作为行政行为成立的要件是()。A、有法定期限的,期限届满即成立B、无法定期限的,按照人民法院的司法解释规定C、行政机关没有采取书面通知的形式