首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差, 则
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差, 则
tikufree
2019-12-17
57
问题
非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误,如延误时间小于该项工作的总时差, 则对此项延误的补偿是( )。A.业主既应给予工期顺延,也应给予费用补偿B.业主一般不会给予工期顺延,但给予费用补偿C.业主既不会给予工期顺延,也不给予费用补偿D.业主一般不会给予工期顺延’但可能给予费用补偿
选项
答案
D
解析
本题考核的是工期延误。按照延误工作所在的工程网络计划的线路性质,工程延误划分为关键线路延误和非关键线路延误。非关键线路上的工作一般都存在机动时间,其延误是否会影响到总工期昀推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。如果 延误时间少于该工作的总时差,业主一般不会给予工期顺延,但可能给予费用补偿;如果延误时间大于该工作的总时差,非关键线路的工作就会转化为关键工作,从而成为可索赔延误。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ko1CKKKQ
相关试题推荐
失活剂封药时间过长可引起 A药物性根尖周炎B咬创伤C残髓炎 D药物性牙周
临床上牙髓病的治疗中,常用失活剂金属砷的封药时间通常为 A2~4天 B
尖牙保护型的特点是 A侧运动时,工作侧只有尖牙形成接触 B侧运动时,工作侧只
实验室检查结果:血小板计数,BT6min,血块退缩不良,部分凝血活酶时间及血浆
患者,女,27岁,缺失,固定义齿修复两个月后,出现自发性疼痛的原因为( )
乳牙根尖周炎常出现瘘管的原因是 A儿童患齲率高,症状不明显 B患儿不易合作,
新生儿,右侧完全性唇、腭裂。 进行语音评价及语音治疗的时间在 A4~6岁
由急性冠周炎或根尖炎等原因引起的骨髓炎为 A化脓性颌骨骨髓炎B慢性颌骨骨髓炎
下牙槽神经阻滞麻醉时发生面瘫的主要原因是 A注射点过高B针尖刺入过深C针尖
某患儿,6岁,先天性唇腭裂术后,伴牙槽突裂,什么时间修复牙槽裂最适宜 A6岁
随机试题
(56-58题共用备选答案) A.应激的行为反应 B.应激的情绪反应 C.
下列关于乘数效应的说法中,正确的有()。
2016年面试热点:新华书店撵出看书孩子成为热门话题 面试热点相关背景
实行定期定额征收方式的个体工商户需要停业的,应当在停业前向税务机关申报办理停业登
下列选项不是西洋乐器的是( )。
通过实施( )策略,企业可以大大降低市场上其他产品对自己产品的替代性,从而找到
不少作家把人生比作登山,_就是登上山顶略事休息徘徊的那一刹那。此前是“快乐地努
我国国家行政机关现在都实行首长负责制与委员会制相结合的行政组织体制。( )
治疗腹痛,多以“通”字立法。所谓“通”,即包括 A.调气以和血,调血以和
对于维持具体行政行为的行政复议决定,申请人逾期不起诉又不履行行政复议决定的,由行政复议机关依法强制执行,或者申请人民法院强制执行。()