首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程,参照定额工期确定的合理工期为1年,建设单位与施工单位按此签订施工合同,工
某工程,参照定额工期确定的合理工期为1年,建设单位与施工单位按此签订施工合同,工
题库总管
2019-12-17
41
问题
某工程,参照定额工期确定的合理工期为1年,建设单位与施工单位按此签订施工合同,工程实施过程中发生如下事件:事件1:建设单位提出如下要求:①总监理工程师代表负责增加和调配监理人员;②施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位,建设单位审核后拨付工程款;③项目监理机构增加平行检验项目。事件2:在基础工程施工中,项目监理机构发现有部分构件出现较大裂缝,为此总监理工程师签发《工程暂停令》,经检测及设计验算,需进行加固补强;施工单位向项目监理机构报送了质量事故调查报告和加固补强方案。项目监理机构按工作程序进行处置后,签发《工程复工令》。事件3:为使工程提前完工投入使用,建设单位要求施工单位提前3个月竣工。于是,施工单位在主体结构施工中未执行原施工方案,提前拆除混凝土结构模板。专业监理工程师为此发出《监理通知单》,要求施工单位整改。施工单位以工期紧、气温高和混凝土能达到拆模强度为由回复。专业监理工程师不再坚持整改要求,因气温骤降,导致施工单位在拆除第五层结构模板时混凝土强度不足,发生了结构坍塌安全事故,造成2人死亡、9人重伤和1100万元的直接经济损失。1 、指出事件1中建设单位所提出要求的不妥之处,写出正确做法。2 、针对事件2,写出项目监理机构在签发《工程复工令》之前需要进行的工作程序。3 、针对事件3,分别从死亡人数、重伤人数和直接经济损失三方面分析事故等级,并综合判断该事故的最终等级。4 、针对事件3的安全事故,分别指出建设单位、监理单位、施工单位是否有责任,并说明理由。
选项
答案
解析
(1)不妥之处:总监理工程师代表负责增加和调配监理人员;正确做法:总监理工程师负责增加和调配监理人员。(2)不妥之处:施工单位将本月工程款支付申请直接报送建设单位;正确做法:施工单位将本月工程款支付申请提交监理人审查,监理人在14天内完成审核,提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料,经发包人审批同意后,由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内,将进度应付款支付给承包人。在加固补强完毕后,具备工程复工条件时,施工单位提出复工申请,项目监理机构应审查施工单位报送的工程复工报审表及有关资料,符合要求后,总监理工程师签署审核意见,报建设单位批准后,签发工程复工令。2人死亡属于一般事故;9人重伤属于一般事故;1100万元的直接经济损失属于较大事故。该事故的最终等级为较大事故。(1)建设单位有责任,发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期,压缩的工期天数不得超过定额工期的20%。该工程定额工期确定的合理工期为1年,建设单位要求施工单位提前3个月竣工,超过20%,不合理。(2)监理单位有责任,专业监理工程师不再坚持整改要求不正确,施工单位拒不整改或不停工整改的,监理单位应当及时向工程所在地建设主管部门或工程项目的行业主管部门报告。(3)施工单位有责任,承包人应修订进度计划及为保证工程质量和安全采取的赶工措施,而不是违反施工技术规范标准组织施工。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/kp2lKKKQ
相关试题推荐
凌辉重工创立于1990年,是一家主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等
关于工程项目的下列说法中错误的是( )。
根据《企业内部控制应用指引第16号——合同管理》,下列说法中错误的是()
质量、成本、交货期(工期)成为紧密相关的三个要素。提高质量,通常( )。
下列关于回归直线法和工业工程法的说法中,正确的有( )。
人民法院审理期货合同纠纷案件,应当严格按照()确定违约方承担的责任,当事人的约定
不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务而导致期货经纪合同无效,该机构按客户的
期货公司与客户签订的期货经纪合同对下达交易指令的方式未作约定或者约定不明确的,期
小张委托A期货公司进行期货交易已经满1年,之后与B期货公司订立了期货经纪合同,B
某期货公司的股东A集团公司持有该期货公司10%的股份,在与某商业银行签订贷款合同
随机试题
年轻恒牙牙髓病不能采用的治疗方法有 A.直接盖髓术 B.活髓切断术 C.变
用治尿赤心烦、口舌生疮最宜选用的药物是 A、泽泻 B、茵陈蒿 C、决明
视频终端综合征是指从事光学显示器终端作业(包括计算机终端显示器、电视机、电子游戏
能力:指从事各种活动、适应生存所必需的且影响活动效果的心理特征的总和。能力决定了
公民、法人或者其他组织认为行政机关的行政行为侵犯其合法权益,可以单独申请行政复议
假定不考虑其他因素,仅就下列选项中的单个信息,以下可以担任董监高的有( )A.谢某担任某企业法定代表人,因未按规定期限办理工商年检被吊销营业执照,谢某负有个人
过敏性紫癜是A:由于血小板数量和功能的异常引起的出血性疾病B:由于病理性抗凝物质增多所致的出血性疾病C:由于纤溶活性增高所致的出血性疾病D:由于血管壁异常
是指分布区域缩小、资源处于衰竭状态的重要野生药材物种A.一级保护的野生药材物种B.二级保护的野生药材物种C.三级保护的野生药材物种D.中药一级保护品种E.中药二
作为中央银行实施金融宏观调控的重要变量,货币供应量属于()。A.阶变量B.二阶变量C.三阶变量D.随机变量
()表示员工实际获得的基本薪酬与相应薪酬等级的中值或是中值与市场平均薪酬水平之间比例的关系。A:比较比率B:薪酬区间渗透度C:薪酬变动比率D:薪酬变动范围