首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料:某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下
背景资料:某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下
tikufree
2019-12-17
19
问题
背景资料:某施工单位承接了某二级公路桥梁工程,施工单位按照合同工期要求编制了如下网络计划(时间单位:d),并经监理工程师批准后实施。
在实施过程中,发生了如下事件:事件一:工作 D(1 号台基础)施工过程中,罕见特大暴雨天气使一台施工机械受损,机械维修花费 2 万元,同时导致工作 D 实际时间比计划时间拖延 8 天;事件二:施工单位租赁的施工机械未及时进场,使工作 F(1 号台身)实际时间比计划时间拖延 8 天,造成施工单位经济损失 2000 元/天;事件三:业主变更设计,未及时向施工单位提供图纸,使工作 E(0 号台身)实际时间比计划时间拖延 15 天,造成施工单位经济损失 1600 元/天。问题:1. 根据网络图计算该工程的总工期,并指出关键路线。2. 分别分析事件一、二、三对总工期的影响,并计算施工单位可获得的工期补偿。3. 分别分析施工单位能否就事件一、二、三导致的损失向业主提出索赔,说明理由,并计算索赔金额。4. 将背景中的双代号网络改为单代号网络。
选项
答案
解析
1. 工期为 145 天。关键线路为:①→②→③→④→⑤→⑦→⑧→⑨→⑩或 A→B→F→H→J。2. 事件一中,工作 D 为非关键工作,总时差为 10,其对总工期的影响是延误 8-10=-2 天。事件二中,工作 F 为关键工作,其对总工期的影响是延误 8 天(1 分)。事件三中,工作 E 为非关键工作,总时差为 10,其对总工期的影响是延误 15-10=5 天。故工作 D、E、F 延误对总工期的影响是使总工期延长 max{5,8}=8 天。施工单位可以就事件一、三导致的工期延误提出工期补偿要求,不能就事件二导致的工期延误提出工期补偿要求。施工单位可获得的工期补偿为 max{-2,5}=5 天。3. 事件一:属于天气原因,属双方共同承担的风险,不能提出费用索赔。事件二:由于施工单位原因导致的损失不能提出费用索赔。事件三:由于业主的原因导致的损失可以提出费用索赔。索赔金额为 15×1600=24000 元。4. 单代号网络为:[img]/upload/tiku/13/8697962_1.png[/img]
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/mlC9KKKQ
相关试题推荐
变电验收管理规定中,(____)kV及以上变电站基建工程可研初设审查由省公司运
变电验收管理规定中,(____)kV及以下变电站基建工程可研初设审查由地市公
变电验收管理规定中,基建工程验收工程建设管理单位在工程隐蔽前(____)个工作
变电验收管理规定中,基建工程竣工(预)验收开始时间,由运检单位与建设管理单位根据
变电验收管理规定中,变电站技改工程出厂验收是指按照设备订货合同、对在制造厂内(_
端子箱及检修电源箱验收细则中,要求检修电源箱内电源母线排应装设(____),并安
端子箱及检修电源箱验收细则中,要求检修电源箱漏电保安器模拟短路或接地故障,动作值
辅助设施检修策略中,要求火灾报警控制器不能进行数据传输时,应检查(____),必
站用交流电源系统精益化评价细则中,要求备自投装置的电源应由(____)供电。
站用交流电源系统精益化评价细则中,要求330kV以下变电站应至少配置(____)
随机试题
(一)资料 甲公司原有资本800万元,其中债务资本200万元(每年负担利息24
下列关于美林投资时钟理论的说法中,正确的是( )。 Ⅰ.美林投资时钟理论形象
单个细菌在固体培基上的生长现象属于( )。 A.菌团 B.菌落
强调“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”的教育家是()
宪法结构指宪法内容的组织和排列形式。关于我国宪法结构,下列哪一选项是不正确的( )A.宪法序言规定了宪法的根本法地位和最高法律效力B.现行宪法正文的排列顺
以下对各类处方的描述中,不正确的是()A:普通处方印刷用纸为白色,右上角无标注B:二类精神药品处方印刷用纸为白色,右上角标注“精二”C:儿科处方印刷用纸颜
在招标投标活动中,当事人如果未约定仲裁协议、争议发生后也无法达成仲裁协议,则只能以()作为解决争议的最终方式。A:调解B:协商C:诉讼D:投诉
某地需要修建铁路,现国家需向农村集体经济组织征用土地,王三家6亩耕地恰处于被征用土地范围中,得知王三家前3年的每亩耕地的平均年产值为6000元,王三家现有...
下列不属于平面曲线的是()A:圆曲线B:缓和曲线C:竖曲线D:回头曲线
关于离职面谈的说法,正确的是( )。[2013年真题]A.离职面谈通常应由与离职者关系比较密切的同事实施B.离职员工通常不愿意再对所离开的企业发表自己的看法