设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增...

admin2020-12-24 35

问题设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

选项 A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.发包人和承包人

答案A

解析新版教材P125 本题考查的是设计施工总承包合同模式下不可预见物质条件。对于发包人承担风险的情况，承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人收到通知后应当及时发出指示。指示构成变更的，按变更条款执行。监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/n5qaKKKQ

相关试题推荐

随机试题

设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增...

下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（　　）。A.工程的所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧

设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动。由（　　）采购的设备可自行安排监造人员，必要时也可由项目监理机构派出监造人员。A.建

建设工程投资控制中，人工费的索赔包括（　　）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班

总监理工程师应组织（　　）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。A.专业监理工程师B.建设单位C.施工单位D

下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（　　）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期

下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（　　）。A.加强风险管理B.审查承包商递交的进度计划C.办理工程进度款支付手续D.建设工程变更管理制度

下列关于竣工结算编制说法正确的是（　　）。A.措施项目中的单价项目，如发生调整的，按已标价工程量清单的综合单价计算B.安全文明施工费由施工单位根据自身施工水平

下列关于工程进度款的说法正确的是（　　）。A.进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致B.按期中结算价款总额计，支付比例不高于60%C.进度款支付不用

下列关于办理施工许可证应满足条件的说法中，叙述错误的是（　　）。A.已经确定建筑施工企业B.已经办理该建设工程用地批准手续C.有全套的施工图纸及技术资料D

为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括（　　）。A.组织编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式及分包合同清单C.根据

除医疗建筑以外的其他高层公共建筑单面布房时疏散走道净宽度不小于（　　）。 A.

诊断再生障碍性贫血的最重要论据是 A．抗贫血治疗无效 B．骨髓造血细胞减少

（2018年）根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司创立大会的说法中，正确

主张回归自然，“复归”人的自然本性，认为一切顺其自然便是最好的教育的是()

应用相关比率法进行成本分析、考查管理成果的好坏，通常所采用的对比指标具有的特点是

随着房价的上涨，小何一直在租房与买房之间犹豫不决，以下不作为购房或租房决策影响因

患者，女，32岁。每于经前、经期身痛，得热痛减，月经量少，色黯，有血块。舌红，苔白，脉沉紧。其中医证候是A.肝肾阴虚B.肝郁气滞C.瘀血阻滞D.脾肾阳虚

下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条

根据《标准施工招标文件》（2007年版），履约担保的特点有()。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严

关于追征纳税人未缴、少缴税款的说法，正确的是（）。A.因税务机关的责任，造成少缴税款，税务机关可以在5年内要求纳税人补缴税款B.对骗税行为，税务机关可以

设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增...

下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（ ）。A.工程的所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧

设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动。由（ ）采购的设备可自行安排监造人员，必要时也可由项目监理机构派出监造人员。A.建

建设工程投资控制中，人工费的索赔包括（ ）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班

总监理工程师应组织（ ）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。A.专业监理工程师B.建设单位C.施工单位D

下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（ ）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期

下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（ ）。A.加强风险管理B.审查承包商递交的进度计划C.办理工程进度款支付手续D.建设工程变更管理制度

下列关于竣工结算编制说法正确的是（ ）。A.措施项目中的单价项目，如发生调整的，按已标价工程量清单的综合单价计算B.安全文明施工费由施工单位根据自身施工水平

下列关于工程进度款的说法正确的是（ ）。A.进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致B.按期中结算价款总额计，支付比例不高于60%C.进度款支付不用

下列关于办理施工许可证应满足条件的说法中，叙述错误的是（ ）。A.已经确定建筑施工企业B.已经办理该建设工程用地批准手续C.有全套的施工图纸及技术资料D

为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括（ ）。A.组织编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式及分包合同清单C.根据

除医疗建筑以外的其他高层公共建筑单面布房时疏散走道净宽度不小于（ ）。 A.

诊断再生障碍性贫血的最重要论据是 A．抗贫血治疗无效 B．骨髓造血细胞减少

（2018年）根据公司法律制度的规定，下列关于股份有限公司创立大会的说法中，正确

主张回归自然，“复归”人的自然本性，认为一切顺其自然便是最好的教育的是()

应用相关比率法进行成本分析、考查管理成果的好坏，通常所采用的对比指标具有的特点是

随着房价的上涨，小何一直在租房与买房之间犹豫不决，以下不作为购房或租房决策影响因

患者，女，32岁。每于经前、经期身痛，得热痛减，月经量少，色黯，有血块。舌红，苔白，脉沉紧。其中医证候是A.肝肾阴虚B.肝郁气滞C.瘀血阻滞D.脾肾阳虚

下列各项中,关于仲裁委员会的受理程序,说法正确的有()。A.仲裁委员会收到仲裁申请书之日起10日内,认为符合受理条件的,应当受理,并通知当事人;认为不符合受理条

根据《标准施工招标文件》（2007年版），履约担保的特点有()。A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止B.采用无条件担保方式C.能快速解决承包方严

关于追征纳税人未缴、少缴税款的说法，正确的是（）。A.因税务机关的责任，造成少缴税款，税务机关可以在5年内要求纳税人补缴税款B.对骗税行为，税务机关可以

下列各项中，属于影响合同价格方式选择的因素有（　　）。A.工程的所在位置B.项目的复杂程度C.工程的设计工作深度D.工程期望的收益值E.工程进度要求的紧

设备监造是指监理单位依据监理合同和设备订货合同对设备制造过程进行的监督活动。由（　　）采购的设备可自行安排监造人员，必要时也可由项目监理机构派出监造人员。A.建

建设工程投资控制中，人工费的索赔包括（　　）。A.完成合同之外的额外工作所花费的人工费用B.由于承包商责任的工效降低所增加的人工费用C.超过法定工作时间加班

总监理工程师应组织（　　）参加设备的调整试车和整机性能检测，记录数据，验证设备是否达到合同规定的技术质量要求。A.专业监理工程师B.建设单位C.施工单位D

下列选项中，属于任务委托人所提出的指令性工期的是（　　）。A.要求工期B.计划工期C.计算工期D.合同工期

下列建设工程进度控制措施中，属于合同措施的是（　　）。A.加强风险管理B.审查承包商递交的进度计划C.办理工程进度款支付手续D.建设工程变更管理制度

下列关于竣工结算编制说法正确的是（　　）。A.措施项目中的单价项目，如发生调整的，按已标价工程量清单的综合单价计算B.安全文明施工费由施工单位根据自身施工水平

下列关于工程进度款的说法正确的是（　　）。A.进度款支付周期，应与合同约定的工程计量周期一致B.按期中结算价款总额计，支付比例不高于60%C.进度款支付不用

下列关于办理施工许可证应满足条件的说法中，叙述错误的是（　　）。A.已经确定建筑施工企业B.已经办理该建设工程用地批准手续C.有全套的施工图纸及技术资料D

为了控制物资供应进度，监理工程师协助业主进行物资供应决策的工作内容不包括（　　）。A.组织编制物资供应招标文件B.提出物资供应分包方式及分包合同清单C.根据

除医疗建筑以外的其他高层公共建筑单面布房时疏散走道净宽度不小于（　　）。 A.