首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某施工单位承担的矿井地面主要建筑的施工进度安排见案例图2G320030-4,其中C、F、J都要使用塔吊,而施工单位仅有1台塔吊,业主要求全部工程必须在24...
某施工单位承担的矿井地面主要建筑的施工进度安排见案例图2G320030-4,其中C、F、J都要使用塔吊,而施工单位仅有1台塔吊,业主要求全部工程必须在24...
admin
2020-12-24
36
问题
某施工单位承担的矿井地面主要建筑的施工进度安排见案例图2G320030-4,其中C、F、J都要使用塔吊,而施工单位仅有1台塔吊,业主要求全部工程必须在24个月内完 成。工程进行4个月后,业主进行设计变更,要求增加一项N工作,该项工作在F工作 结束以后开始,并在G工作开始前完成,该工作也需要使用塔吊,施工单位的塔吊属于 租赁设备,应当尽量减少闲置时间。
问题
(1)施工单位所安排的进度计划工期是多少?塔吊最少要闲置多少时间?
(2)增加工作N后,施工工期为多少?塔吊闲置时间是多少?
(3)施工单位是否能向业主索赔?可索赔哪些内容?
选项
答案
解析
(1)施工单位所安排的进度计划应考虑C、F、J都要使用塔吊,其进度计划安排见下 图,该网络计划的关键线路为A—B—C—F—H—K—M或A—B—D—F—H—K—M, 工期为20个月,塔吊没有闲置时间。
(3)由于施工单位完成该工程的实际工期为22个月,超过了业主规定的20个月,但 由于工期延长是业主工程变更造成的,属于非承包商的责任,因此施工单位可以向业主进 行索赔。可索赔的内容包括工期2个月,以及增加工作N所需要的费用和塔吊闲置1个 月的费用。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/ncaaKKKQ
相关试题推荐
根据我国现行合同条件,关于工程索赔的说法中,正确的是()。A.发包人未能及时发出指令不能视为发包人违约B.因政策法令的变化不能提出索赔C.机械停工按照机械
由于发包人原因导致工期延误的,对于计划进度日期后续施工的工程,在使用价格调整公式时,现行价格指数应采用()。A.计划进度日期的价格指数B.实际进度日期的价格
由于发包人的原因使工程未在约定的时间内竣工的,对原约定竣工日期后继续施工的工程进行价格调整时,涉及原约定竣工日期价格指数与实际竣工日期价格指数,则调整价格...
某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款,各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元,则9月份合同价款调整金额为(...
若在某工程施工过程中发生以下事件:5月1日~5月15日因发包人原因而延误,5月5日~5月25日因客观原因而延误,5月13日~5月22日因承包人原因而延误,...
某工程合同实施过程中发生了变更事件,在已标价清单中没有适用也没有类似单价,且工程造价管理机构发布的信息价格也缺价,承包人根据变更工程资料、计量规则、计价办...
每个支付期末,承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有( )记录的签证汇总表,以说明本期间自己认为有权得到的相应金额。A.计日工B.暂估价C.暂列金额
对于不实行招标的建设工程,因法律法规政策变化引起合同价款调整的,调价基准日期一般为( )。A.施工合同签订前的第28天B.提交投标文件的截止时间前的第28天
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,中标人投标报价浮动率的计算公式是()。A.(1-中标价/招标控制价)×100%B.(1-中标价
关于施工过程中的现场签证,下列说法中正确的是()。A.发包人应按照现场签证内容计算价款,在竣工结算时一并支付B.没有计日工单价的现场签证,按承包商提出的价格
随机试题
白石砬子自然保护区是辽宁省( )的国家级自然保护区。 A、朝阳市 B、锦州
天津人口最少的少数民族是回族。
在代理关系中,委托代理关系终止的条件包括( )。 A、被代理人的法人终止
等电位联结作为一项电气安全措施,它的目的是用来降低:() (A)故障接地电压
改变颌骨生长的最佳治疗时间A.替牙期B.乳牙期C.成人期D.恒牙期E.青春生长进发期前1~2年
下列有关现代科技的说法中,正确的是( )。A.高温超导体是指其超导临界温度在摄氏零度以上B.纳米材料是指结构单元的尺度达到纳米级而原有性能保持不变的材料C
教学环境中的物质环境主要指课堂{pz_填空}、{pz_填空}以及{pz_填空}等。
一审法院审理后,当事人对判决不服,有权在判决书送达之日起()日内向上级人民法院提起上诉。A:60B:30C:15D:10
共用题干 王先生购买自用普通住房一套,150平方米,房款共70万元,由于王先生目前积蓄不多,于是决定从银行贷款,贷款七成,采取等额本息方式还款,20年还...
下列有关无形资产会计处理的表述中,不正确的有( )。A.转让无形资产使用权所取得的收入应计入资产处置损益B.转让无形资产所有权所发生的支出应计入其他业务成本