首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
背景 某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
背景 某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:
昕玥
2020-05-20
41
问题
背景某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同,合同约定:(1)该工程的工期为18个月,如果是承包商的责任造成工期延长,每延长1个月罚款5万元。(2)工程施工材料由施工单位自行购买,如出现质量问题由施工单位承担全部责任。(3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责,业主不参与。(4)工程若需要变更,必须提前14d通知业主及设计单位,否则造成的工期延误由施工单位承担责任。在工程的实施过程中,部分材料施工单位无处购买,施工单位提前15天通知了业主,业主供应材料延误工期0.5个月;在运输走廊施工中,由于采用的水泥标号较高,施工单位因施工技术水平的限制要求变更,业主不予同意;另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接,而选矿厂房因地基处理发生工期延误,虽没有影响选矿厂房的施工工期,但使运输走廊施工进度发生拖延,最终延误工期0.5个月。
选项
问题(1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处?(2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处?(3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是否合理?
答案
解析
(1)施工单位与业主之间的合同约定有部分不合理之处。1)施工现场关系的协调不应由施工单位负责,而应由业主负责,因为施工单位不是总承包单位,业主负责更有利于开展工作;2)工程变更的约定没有相关的依据。(2)施工单位要求进行工程变更的做法,不合理之处在于变更水泥标号,不能因为施工单位的施工技术水平低而修改设计,施工单位应积极提高自身的施工技术水平,才能更好地确保工程质量。(3)工程结算时,业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元,是不合理的。因为工期拖延1个月,并不是施工单位的责任。施工材料原定由施工单位购买,但施工单位无法实施,已在规定时间内通知了业主,是业主供应材料延误工期0.5个月;运输走廊施工进度发生拖延0.5个月,关键原因是选矿厂房发生工期延误,虽没有对选矿厂房工期造成影响,但对运输走廊施工产生了影响,由于业主不能很好地进行协调工程总进度计划,由此造成的损失由业主自己负责,不应向施工单位进行罚款。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/njlpKKKQ
相关试题推荐
看跌期权的买方具有在约定期限内按( )卖出一定数量标的资产的权利。 A.
交易双方根据对价格变化的预测,约定在未来某一确定的时间按照某一条件进行交易或有选
人民币利率互换是指交易双方同意在约定期限内,根据人民币本金交换现金流的行为,交易
A基金公司首发某开放式基金,其基金合同规定“本基金认购人数应不少于200人,方可
以下符合封闭式基金份额上市交易条件的有( )。 Ⅰ.基金合同期限为五年以上
关于发起式基金,以下说法正确的是( )。 A.发起式基金合同生效3年后,
私募基金管理人应当按照合同约定,如实向投资者披露基金相关信息,不需要披露的事项是
关于ETF,以下表述错误的是( )。 A.ETF基金合同生效后,基金管理
基金合同所包含的重要信息不包括( )。 A.基金的投资基本要素 B.
证券投资基金合同当事人不包括( )。 A.基金销售机构 B.基金管
随机试题
由于借款人和担保人不能偿还到期债务,银行诉诸法律,借款人和担保人虽有财产,经法院
下列关于人工接地体的施工技术要求,说法正确的有( )。 A、接地体的连接应搭接
有关产道的描述,正确的是 A.耻骨联合下缘中点过两侧坐骨棘连线中点至4~5骶椎
女,40岁,自诉患宫颈糜烂多年,近2个月性交后白带中带血。 本例为确诊,最
可变现净值是指在正常生产经营过程中,以预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以
规范要求下列哪些电缆或线路不应选用铝导体?() (A)控制电缆(B)耐火电缆
下列关于喘证治疗的叙述中,错误的是A:临床上治疗喘证时须见喘治喘B:喘证的治疗应分清虚实邪正C:实喘治肺,以祛邪利气为主D:虚喘以培补摄纳为主E:虚实夹
城市环境污染遥感调查常用摄影和扫描技术手段,()摄影图像适合于调查污染源的分布位置,规模及分析污染源周围的扩散条件。多光谱扫描和()技术适合于监测河流...
通常采用的环境污染防治措施主要有()。A:水环境污染防治措施B:大气环境污染防治措施C:环境监测措施D:危险废弃物处理措施E:水土保持措施
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人申请开立基本存款账户,应向银行出具下列证明文件______。A.机关和实行预算管理的事业单位,应出具政府人事部门