首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。 项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。 ...
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。 项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。 ...
admin
2020-12-24
54
问题
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。
项目为单价合同,且全部钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。
在离本工程不远的江边有丰富的砂源,经检验,砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处,施工用砂均取自这里。项目部拟就1~3号排架组织流水施工,各段流水节拍见下表:
根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10d才能施工墩身。施工期间,还发生了如下事件:
事件1:由于业主大型安装设备的进场,业主委托承包商对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目,承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件2:在桥梁基础开挖完成后,施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收,随即进入下一道工序。
事件3:施工单位准备开始墩身施工时,由于供应商的失误,将一批不合格的钢筋运到施工现场,致使墩身施工推迟了10d开始,承包商拟就此向业主提出工期和费用索赔。
问题:
(1)计算排架施工的流水工期(列出计算过程),并绘制流水横道图。
(2)事件1中,承包人的要求是否合理 说明理由。
(3)事件2中,隐蔽工程的检查验收项目是否完善 说明理由。并指出检查方式的错误之处。
(4)针对事件3,承包商是否可以提出工期和费用索赔 说明理由。
(5)指出背景资料中施工单位存在的违法行为,以及违反了哪部法律或法规 按有关规定应如何处理
选项
答案
解析
所以:T=10+30+(10+10+10)+10=80d
(2)不合理。因为按照索赔的一般要求,由于需要加强桥梁结构以承受“特殊超重荷载”而索赔,承包商只能索赔有关工程费用,无权得到利润。但单价合同中的单价包含了利润在内的一切费用。 (3)不完善。检查项目还应有:土质情况、地基处理。还应请监理单位、建设单位、设计单位相关人员参加。 (4)可以。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因,而且该推迟会使工期延 长,并会带来人员、设备的窝工,所以承包商可以提出工期和费用索赔。 (5)存在的违法行为是:在大中型公路桥梁周围200m(施工单位是在150m)范围内取砂。违反了《公路法》的规定。应由交通主管部门责令停止违法行为,并可以处以3万元以下罚款。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/nxmaKKKQ
相关试题推荐
背景: 某钢厂为扩大生产修建二期工程,占地约1000亩。二期工程主要包括:厂区道路、污水和雨水的排水管道、供电系统;冷轧车间、镀锌车间、彩涂车间等能源车...
一级建造师(矿业工程)注册执业的工程范围包括()。 A.矿山工程B.隧道工程 C.地基与基础工程D.桥梁工程 E.高耸构筑物工程
在土方工程施工中,一般按土的()将土分为八类16个级别。 A.颗粒级配B.块体体积 C.单位重量D.坚实程度
《尾矿库安全管理规定》关于尾矿库闭库的规定,说法正确的是( )。A.尾矿库使用到期后,应设计尾矿库闭库工程B.尾矿库的闭库设计和施工由企业自行组织、实施C
根据“矿山安全法实施条例”、“煤矿建设安全规范”等规章要求,下列强令性条款,正确的是建设单位( )。A.应对建设项目实行全面安全管理B.应给施工单位提供安全
爆破作业单位设置( )等岗位,并配备相应人员。A.技术负责人B.项目技术负责人C.爆破员D.联络员E.安全员
根据《矿山安全法》等法规要求,矿山建设工程的设计文件必须做到( )。A.符合矿山安全规程和行业技术规范B.应经管理矿山企业的主管部门批准C.其使用的地质勘
企业、矿井防治水工作的第一责任人是单位的( )。A.总工程师B.防治水专业负责人C.安全责任工程师D.企业法定代表人
以下企业主管人员将依法追究刑事责任的行为是( )。A.未按规定提取安全技术措施专项费B.未及时、如实报告安全事故C.对无视事故隐患而发生重大伤亡事故D.
政府劳动行政主管部门对矿山安全工作要负责的内容,包括有( )。A.负责矿山建设工程安全设施的竣工验收B.贯彻执行矿山安全法律C.审查批准矿山建设工程的设计
随机试题
医务人员应具备良好的素质,以下不恰当的是()。 A.经过严格培训,技术过硬,能
(90-92题共用备选答案) A.≤2mm B.5~9mm C.≥20mm
患者,女,38岁,颈前肿痛,胸闷不适,口苦咽干,急躁易怒,心悸多汗;苔薄黄,脉弦
香加皮亦称北五加皮,为萝摩科植物杠柳的干燥根皮。有毒,有祛风湿、强筋骨的功效,用
施工组织总设计的编制程序中,先后顺序不能改变的有( )。
电压切换把手应随线路走
(1)A公司2006年的资产负债表和利润表如下所示: (2)A公司2005年
(2007年)学校心理辅导的目标可归纳为两个方面:一是学会调适,二是____。
在现代社会,市场与人们的生活和工作息息相关,成为人类经济活动的枢纽环节,连接着从( )到消费的全部过程。A:学习B:物质C:工作D:生产
(2012年)纳税人或扣缴义务人对税务机关作出的具体行政行为不服,可以申请行政复议,也可以直接向人民法院提起行政诉讼,这些行政行为有()。A.可以选择按