首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
【案例】 某施工单位承接了某高速公路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土...
【案例】 某施工单位承接了某高速公路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土...
admin
2020-12-24
37
问题
【案例】
某施工单位承接了某高速公路A合同段的施工任务,其中包括8km的路基、路面工程和一座跨径80m的桥梁施工。该合同段土质以松散砂土和黏土为主,土质含水量为20%,路基施工中有大量土方需转运200~300m。
施工前,项目部组织编写了施工组织设计,并将路面分成三个工作量相等的施工段,基层和面层各由一个专业作业队施工。基层的三个段落按每段25天,面层的三个段落按每段15天等节拍组织线性流水施工,并绘制了总体进度计划(见下图)。
合同约定工期为300天,并规定每提前工期1天,奖励0. 5万元;每拖延工期1天,罚款 0. 8万元。
在施工准备阶段,项目部将桥梁工程的基础施工指派给某专业作业队实施,但由于种种原因,施工时间需调整为70天。
在桥梁基础施工中,由于监理工作失误,使该桥施工暂停10天,导致人员和租赁的施工机具窝工10天,项目部在规定时间内就此向监理公司提出了费用索赔。
【问题】
1.该项目土方转运宜选用何种土方机械?说明理由。
2.按组织流水施工的要求,完善路面部分的施工网络图。
3.计算完善后的网络计划工期,和按此计划项目部可能得到的提前完工奖励或因误期的罚款额。
4.将桥梁基础施工时间定为70天是否可行?说明理由。
5.指出桥梁基础施工中机具窝工时可索赔的机械费用组成,项目部是否可以直接向监理公司提出索赔?说明理由。
选项
答案
解析
1.可选用小型(或中型)铲运机,因为铲运机主要用于中距离(200~300m)的大规模土方转运工程,并且最适宜在湿度较小的松散沙土和黏土中施工。 2.
3.如按照流水段组织施工:路面施工需要25 + 25 + 25+15 = 90天。 总工期需要:30 + 140+90 + 20 = 280天 300天,因此应得提前完工奖(300 — 280) X 0. 5 = 10 万元。 如路面按照路面线性流水需75天,则关键线路在桥梁,总工期为270天,奖励30X0. 5 = 15万元。 4.可行。理由:这个10天如果理解为施工队调整时间(由60天到70天),并且上面是按照流水段组织施工总工期为280天的话,则不影响总工期,因为不在关键线路,有时差,不影响总工期。 这个10天如果理解为监理影响造成延误的时间,无论上面如何计算总工期,都不影响总工期,因为可以索赔,不会造成影响。 5.机具窝工时可索赔的机械费用组成为机械的租赁价格。 不能直接向监理公司索赔,由于非承包商原因造成,或由于业主雇佣其他承包商的影响造成的,要向业主索赔,并按规定向监理递交索赔文件。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/olmaKKKQ
相关试题推荐
满足施工可操作性要求是混凝土配制的基本要求之一,其含义包括( )。A.流动性B.耐久性C.可塑性D.易于密实性E.经济性
港口与航道工程的分部工程质量检验由( )组织进行。A.项目部技术负责人B.项目经理C.企业技术负责人D.企业负责人
港口与航道工程费用索赔中,额外工作索赔的计算基础价格是( )。A.成本B.损失C.成本和利润D.损失和利润
港航工程建筑物在施工前及施工中应布设一定数量的永久观测点,做到( )。A.不定期观测B.定期观测C.施工结束后观测D.竣工过程观测
港航工程中,采用吊绳吊运时,其吊点位置偏差不应超过设计规定位置的( )。A.±100mmB.±150mmC.±200mmD.±250mm
内河航道炸礁工程,施工单位与业主签订合同后,办理了应办的各种手续,如期开工,施工过程中,发生了主机功率2400kW的炸礁船被误人施工区的1000t运输船碰...
某海域,水深15m,涨落潮流速分别为0.8m/s、1.0m/s,设计高水位+2.8m,设计低水位+0.5m,地基土为粉质黏土。在该海区需建一个800m×1...
海港工程大型钢筋混凝土承台以钢管桩为基桩,承台顶标高+5m、底标高+1.5m,工程设计高水位+3.0m,设计低水位+1.0m,钢材在海水中的腐蚀速度如下表...
海港工程的极端高水位应采用重现期为()的年极值高水位。A.20年B.30年C.50年D.100年
配制港航工程混凝土可采用()水泥。A.硅酸盐B.矿渣硅酸盐C.火山灰质硅酸盐D.烧黏土质火山灰质硅酸盐水泥E.普通硅酸盐水泥
随机试题
下列对鲁菜的描述,正确的有( )。 A、素有\"北方代表菜\"之称 B、主要由
患有口蹄疫的牛屠杀后肉尸处理方法是 A.高温 B.盐腌 C.冷冻 D.销
反映项目对国民经济所作净贡献的相对指标是()。
经济总量平衡是指()之间的平衡与协调。
原告肖韦由和被告杨大来系同事关系,平时关系很好。2001年5月,被告杨大来为了同
禁忌使用鼻饲法的患者是
商用房贷款签约和发放中的主要风险点包括()
根据我国《中资国际航运船舶特案免税登记》政策,在2007年7月1日至2009年6
2006年11月多项选择题 形成初步印象的正确操作是()。 A.对求助者心
甲公司只生产销售一种产品,正在编制2019年第一季度现金预算,年初现金余额为12万元。有关资料如下: (1)2018年11月份的销售量为2万件,12月份...