首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
(一) 某办公楼工程,地下1层,地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构,基础为管桩基础。建 设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,合同工期为29个月...
(一) 某办公楼工程,地下1层,地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构,基础为管桩基础。建 设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,合同工期为29个月...
admin
2020-12-24
40
问题
(一)
某办公楼工程,地下1层,地上10层。现浇钢筋混凝土框架结构,基础为管桩基础。建 设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,合同工期为29个月。按合同约定,施工 总承包单位将预应力管桩工程分包给了符合资质要求的专业分包单位。
施工总承包单位提交的施工总进度计划如下图所示(时间单位:月),该计划通过了监 理工程师的审查和确认。
合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:专业分包单位将管桩专项施工方案报送监理工程师审批遭到了监理工程师 拒绝。在桩基施工过程中,由于专业分包单位没有按设计图要求对管桩进行封底施工,监 理工程师向施工总承包单位下达了停工令,施工总承包单位认为监理工程师应直接向专业 分包单位下达停工令,拒绝签收停工令。
事件二:在工程施工进行到第7个月时,因建设单位提出设计变更,导致G工作停止施 工1个月。由于建设单位要求按期完工,施工总承包单位据此向监理工程师提出了赶工费索 赔。根椐合同约定,赶工费标准为18万元/月。
事件三:在H工作开始前,为了缩短工期,施工总承包单位将原施工方案中H工作的异 节奏流水施工调整为成倍节拍流水施工。原施工方案中H工作异节奏流水施工横道图如下图 所示(时间单位:月)。
施工总承包单位计划工期能否满足合同工期要求?为保证工程进度目标,施工总承 包单位应重点控制哪条施工线路?
选项
答案
解析
用标号法计算工期如下图所示,
由图可知,计划工期为29个月,能够满足合同工期要求, 关键线路为:①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧,则关键线路即为重点控制施工线路。 线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的线路称为关键线路,关键线路的长度就是网络计划的总工期。由网络计划图知:关键线路为①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧, 总工期=3 + 5 + 4 + 6 + 11 =29(月),施工总承包单位应当重点控制关键线路上的工作。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/oyhaKKKQ
相关试题推荐
新住宅室内装饰装修在正常使用条件下,对有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏,最低保修期限为()年,保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。A.
流水施工中最常见的一种施工形式是()。A.无节奏流水施工B.有节奏流水施工C.等节奏流水施工D.异节奏流水施工
关于幕墙工程技术的说法,错误的是()。A.全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触B.硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用C.除全玻幕墙外,不
钢结构工程中,连接板拼装不严密的防治措施错误的是()。A.连接处钢板应平直,变形较大者应调整后使用B.连接型钢或零件平面坡度大于1:20时,可不作处理C.
某小区新建热源工程,安装了3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招标投标程序发包给A公司,并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防审批手续以及施...
某公司承建一城市道路工程,道路全长3000m,穿过部分农田和水塘,需要借土回填和抛石挤淤。工程采用工程量清单计价,合同约定分部分项工程量增加(减少)幅度在...
在正式进行路基压实作业前,有条件时应做试验段,以便取得路基或基层施工相关的技术参数。试验的主要目的是()。A.确定虚铺厚度B.合理选用压实机具C.选择压实
下列选项中,关于明沟、集水井排水的规定,叙述错误的是( )。A.明沟、集水井排水,视水量多少连续或间断抽水,直至基础施工完毕、回填土为止B.集水井的净截面尺
混凝土面板施工要求,采用滑模摊铺机摊铺时应布设基准线.清扫湿润基层,在拟设置胀缝处牢同安装胀缝支架.支撑点间距为( )cm。A.20~50B.55~75C
关于环向缠绕预应力钢丝施工要求.叙述错误的是( )。A.池壁缠丝前,在池壁周围,必须设置防护栏杆,已缠绕的钢丝,不得用尖硬或重物撞击B.缠绕预应力钢丝,应由
随机试题
对于原告的下列起诉,人民法院应该作出予以受理的是哪个? A.案件一审判决作出后
A公司于10月20日向B公司发出一项要约,欲向其购买材料一批,第二天因为发生安全
高血压伴哮喘时禁用的降压药物是()
经营日常生活用品的店铺,主要以()为主。
注册会计师申请证券许可证年龄不得超过60周岁。()
1919年____在《新青年》上发表《我的马克思主义观》一文,比较全面地介绍了马克思主义的唯物史观、经济学说和社会主义理论。(出题单位:西北工业大学人文与...
心源性水肿者,其水肿常先出现于A.人体的最低部位B.眼睑C.全身D.胸腔E.腹腔
教师良好的教育能力体现在()。 A.较强的语言表达能力B.知识广博 C.富有感情、有感染力D.富有个性 E.改善实践
三结合的教育一般是指( )。A.学校、家庭、社会教育三结合B.班主任、科任教师和家长教育三结合C.校长、教师和家长教育三结合D.家庭、环境和学校教育三结
推进中国特色社会主义伟大事业、实现中华民族伟大复兴中国梦的战略任务是( )。A.培育和践行社会主义核心价值观B.建设中国特色社会主义C.全面建成小康社