首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某在建施工项目采用单价合同,国标清单计价,施工合同约定甲供钢材。施工单位制订的基础工程施工方案为如图16-1 双代号网络施工进度计划,有两个施工段组织流水...
某在建施工项目采用单价合同,国标清单计价,施工合同约定甲供钢材。施工单位制订的基础工程施工方案为如图16-1 双代号网络施工进度计划,有两个施工段组织流水...
admin
2020-12-24
74
问题
某在建施工项目采用单价合同,国标清单计价,施工合同约定甲供钢材。施工单位制订的基础工程施工方案为如图16-1 双代号网络施工进度计划,有两个施工段组织流水施工。
假设每项工作均按最早时间安排作业,在工程施工中发生如下事件:
事件1:土方开挖2 施工中,发现局部地基持力层为软弱层,经处理工期延误9 天。该分项工程全费用增加3 万元。
事件2:基础梁1 施工中,因钢材未及时进场,工期延期3 天。该分项工程全费用增加1 万元。
事件3:柱基础2 施工时,因施工单位原因造成工程质量事故,返工处理致使工期延期5 天。该分项工程全费用增加2 万元。
问题:
1.指出基础工程网络施工进度计划的关键线路,并计算计划工期。
2.针对本案例上述各事件,施工单位是否可以提出工期和(或)费用索赔,并分别说明理由。
3.上述事件发生后,该基础工程网络计划的关键线路是否发生改变?如有改变,请指出实际的关键线路。该基础工程实际工期是多少天?可索赔工期多少天?
4.计算承包商应得到的费用索赔是多少?
选项
答案
解析
1 关键线路为:①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑧; 计划工期=6+14+14+6+3=43(天)。 2 事件1 可以提出工期索赔和费用索赔,因为提供地质资料有误是建设单位的责任,延误的时间(9 天)超过了该分项工程的总时差(8 天)。 事件2 可以提出费用索赔,但不可以提出工期索赔,因为虽然延误属建设单位的责任,但延误的时间(3 天)未超过该分项工程的总时差(8 天)。 事件3 不可以提出工期索赔和费用索赔,发生工程质量事故是施工单位的责任。 3 (1)将发生的三项事件导致的拖延时间均调整到相应分项工程的持续时间上,关键线变更为:①-②-⑤-⑥-⑦-⑧; 实际工期=6+(6+9)+(14+5)+6+13=49(天) (2)将可以提出工期索赔的事件1 和事件2 导致的拖延时间均调整到相应分项工程的持续时间上,重新确定的关键线路仍为:①-②-⑤-⑥-⑦-⑧;工期=6+(6+9)+14+6+3=44(天) (3)工期索赔天数=44-43=1(天) 4 费用索赔总额=3+1=4(万元)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/p0y8KKKQ
相关试题推荐
人民币国际化问题,从理论上讲,具体包括()。 A.储蓄货币 B.现实货币 C.结算货币 D.计价货币
对于任意两个随机事件A与B,其对立的充分条件为()。 A.A与B至少必有一个发生 B.A与B至少必有一个发生.且A与B至少必有一个不发生 C.A与B...
在面试过程中.为了缓解紧张的气氛,消除应聘者的心理压力,面试开始时,应采用()的提问方式。 A.假设式 B.清单式 C.开放式 D.举例式
理性经济人假设西方经济学理论的逻辑基础,这一理论假设的核心是认为人()。 A.追求经济利益最大化 B.追求自我利益的最大化 C.没有利他心 D.追...
“政府的主要作用是掌舵,而不是划桨”,这一说法是指()。 A.政府应该加强集权 B.政府的主要作用是决策 C.政府应该加强自身组织的建设 D.政府...
资产负债表中“未分配利润”项目涉及的会计科目是()。 A.本年利润 B.主营业务收入 C.预收账款 D.利润分配
十七大报告指出,深入贯彻落实科学发展观,要求我们始终坚持“一个中心.两个基本点”的基本路线,()。 A.积极构建社会主义和谐社会 B.坚持解放思想、实...
人们建房子前先画图,这体现了()。 A.意识能创造物质 B.意识对物质具有能动作用 C.意识活动具有目的性、计划性 D.意识对人体生理活动具有调节...
2002年3月5日,美国总统布什决定,从3月20日起,美国将对大多数钢材征收最高达30%的进口关税,并对原钢板实行进口限额,这意味着来自欧盟、日本、韩国、...
关于附条件的合同和附期限的合同,下列说法正确的有()。 A.附生效条件的合同,自条件成就时生效,当事人为自己的利益不正当地阻止条件成就的,视为条件已成就...
随机试题
房地产的交换包括()。 A.买卖 B.议价 C.租赁 D.转让 E.
男性,35岁,反复双下肢水肿7年。近日来出现恶心、呕吐、发热、头痛及呼吸困难。查
下列属于发包方向承包方提供的担保是()。
8月女婴,生后一直人工喂养,尚未加辅食,近日时有夜惊多汗,今日突然惊厥发作,四肢
调查研究的逻辑步骤是( )A.选题和假设,制定研究方案,收集资料,解释结果,整理分析B.选题和假设,收集资料,制定研究方案,整理分析,解释结果C.收集资料
头痛伴恶心且一侧瞳孔改变,提示可能有A.脑血管意外B.脑肿瘤C.脑膜炎D.动脉瘤E.颈动脉病变或损伤
有限长线声源的长度为l0,已知在线声源垂直平分线上距声源r0处的声级为l0(r0),按r0、r和l0之间的不同关系,计算垂直平分线上距声源r处的声级的公式...
报国务院批准的土地利用总体规划不包括()。A.省级行政区的土地利用总体规划B.省级人民政府所在地的市C.人口在100万人以上的市D.国家经济特区
承租人同时也是资产的出售人,出租人同时也是资产的购买人的租赁方式是()。A.直接租赁B.售后租回C.杠杆租赁D.经营租赁
下列事项中,应当确认预计负债的有()。A.安华公司(化工企业)因污染环境被当地居民起诉,法院已受理,但至2×18年年末尚未判决。安华公司的法律顾问估计赔偿居民