首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料: 某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合
背景资料: 某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合
免费考试题库
2019-12-17
36
问题
背景资料:某矿建施工单位承担了一立井井筒的施工任务,并与建设单位签订了施工合同。合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。根据建设单位提供的地质资料,表土无流沙,厚度不到30m,基岩部分最大涌水量不到30m3/h。因此,施工单位决定采用普通井圈背板施工法进行表土施工,基岩采用钻眼爆破法施工,采用吊泵进行排水。在施工过程中,发生了以下事件:事件一:在井筒表土施工时,施工单位发现有3.5m厚的流沙层,采用普通井圈背板施工法施工0.5个月后难以通过。施工单位提出工程变更,采用化学注浆的方法通过,造成总工期延误1个月,费用增加120万元。事件二:井筒基岩施工中,井筒实际涌水量约50m3/h,施工单位报请建设单位同意后,采用工作面预注浆法堵水,造成工程延误2个月,费用增加200万元。事件三:井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,验收未通过。建设单位要求进行壁后注浆堵水,施工单位为此增加费用130万元,致使总工期延长2个月。然后,顺利通过验收。问题:1.在事件一中,施工单位的变更是否合理?所产生的费用增加和工期延误能否索赔成功?索赔的工期是多少?2.在事件二中。施工单位应如何进行索赔?3.在事件三中,工程未通过验收是否合理?为什么?壁后注浆堵水产生的费用和工期损失能否得到补偿?壁后注浆最终的经济损失是多少?
选项
答案
解析
问题1【参考答案】 施工单位的变更合理。所产生的费用增加和工期延误能索赔成功。索赔的工期是1个月。【考点解析】本题主要考察合同变更的具体情况,以及由于变更产生的索赔问题。本项目的变更是由于地质条件变化导致的,因而,施工单位的变更是合理的,由此产生的损失应由建设单位承担。施工单位在下列情况下可以进行工程的变更:1)合同中任何工作工程量的改变;2)工作质量或其他特性的变更;3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变;4)删减任何合同约定的工作内容;5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更;6)改变原定的施工顺序或时间安排;7)施工中提出的合理化建议;8)其他变更,如暂停施工、工期延长、不可抗力发生等也可进行变更。问题2【参考答案】施工单位应该首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关证明资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。可申请索赔工期2个月,费用200万元。【考点解析】针对本井筒的施工实际情况,施工单位可针对工程条件发生变化而导致的工程变更进行索赔,具体程序是:首先向业主(监理工程师)发出索赔意向通知,然后提交索赔报告和有关资料,业主在对索赔报告进行评审后确定合理的补偿额。事件二中基岩采用工作面预注浆所发生的工期延长及费用增加均可进行索赔。问题3【参考答案】工程未通过验收是合理的。因为井筒施工结束进行验收时,发现井筒总的涌水量为15m3/h,超过规范要求。壁后注浆堵水产生的费用和工期损失不能得到补偿。因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。壁后注浆最终的经济损失是150万元(130+2×10=150万元)。因为需要承担因总工期延误带来的建设单位的罚款。【考点解析】熟悉井筒验收时对涌水量的要求。对井筒验收的涌水量超过规范规定进行壁后注浆不可以进行索赔,因为这是施工单位井壁施工质量欠佳造成渗漏水严重的后果,是施工单位自己的责任。同时,应履行合同中的相关约定。本项目的施工合同中约定了工期奖惩措施,总工期每提前1个月奖励10万元,总工期每滞后1个月处罚10万元。这个损失施工单位应考虑。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pYv9KKKQ
相关试题推荐
根据上述资料,以下描述不正确的是( )。
下列说法与资料相符的有几个?( ) (1)2009年第一季度,罚没金额同比下
甲、乙两个工程队修公路,甲工程队修500米后由乙工程队来修,由以往资料显示乙工程
关于2009-2012年全国矿产品贸易和能源生产、消费,能够从上述资料中推出的是
根据下列资料。回答36-40题。 2012年.黄山市全年接待海内外旅游者36
根据下列资料,完成116-120题。 六省从业人数比例最悬殊的生产性服务
一项工程如果交给甲乙两队共同施工,8天能完成;如果交给甲丙两队共同施工.10天能
55-59根据以下资料。回答问题。 2012年北京地区外贸进出口规模达到407
关于我国发电状况,下列说法与资料相符的是( )。
一般认为,出生地间隔较远的夫妻所生子女的智商较高。有资料显示,夫妻均是本地人,其
随机试题
外墙属于()构件。 A.承重 B.非承重 C.遮阳 D.围护 E.分
男性,40岁,身高175cm,体重45kg。1年前行小肠部分切除术,术后患者食欲
2014年5月5日,因A公司未能偿还对B公司的到期债务,B公司向人民法院提出对
工程咨询服务费用计算中,人月费率由咨询人员的基本工资、社会福利费、公司管理费、
()属于背景调查中考察胜任特征的问题
与输入血液质量有关的早期输血反应为
各市、县(市、区)人民政府,省各委办厅局,省各直属单位: 劳动模范(以下简称劳模)是工人阶级和劳动群众的优秀代表。关心劳模、爱护劳模,帮助他们解决实际...
腰椎结核临床常见的体征是A.Thomas征阳性B.“4”字试验阳性C.拾物试验阳性D.直腿抬高试验阳性
侵犯行为的影响因素包括个体的()。A.情绪唤起水平B.道德发展水平C.自我控制能力D.所属的社会角色
在现代信用货币制度下,以下()属于准货币的范畴。A:黄金B:可转让定期存单C:支票D:政府短期债券E:活期存款