首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。
shuhaiku
2019-12-17
47
问题
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是( )。
选项
A:在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任B:若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿C:若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿D:若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
答案
B
解析
2019版教材P252(4)共同延误的处理。在实际施工过程中,工期拖期很少是只由一方造成的,往往是两、三种原因同时发生(或相互作用而形成的,故称为“共同延误”。在这种情况下,要具体分析哪一种情况延误是有效的,应依据以下原则:1)首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的,即确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间,其他并发的延误者不承担拖期责任。2)如果初始延误者是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内,承包人既可得到工期延长,又可得到经济补偿。3)如果初始延误者是客观原因,则在客观因素发生影响的延误期内,承包人可以得到工期延长,但很难得到费用补偿。4)如果初始延误者是承包人原因,则在承包人原因造成的延误期内,承包人既不能得到工期补偿,也不能得到费用补偿
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/pzsEKKKQ
相关试题推荐
融资租赁合同中,出租人的义务包括()
关于信托特征的说法,正确的有()
在工程量清单的编制过程中,下列内容中需要依据施工组织设计、施工规范、验收规范编制
根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013的规定,为合同约定
以施工现场积累的分部分项工程使用材料数量、完成产品数量、完成工作原材料的剩余数量
正常施工条件下,完成单位合格建筑产品所需某材料的不可避免损耗量为0.90kg。已
单位工程施工图预算中的建筑工程预算的费用,采用工料单价法计算直接费后,再根据规定
关于工料单价法编制施工图预算,下列表述中正确的是()。
在采用工料单价法施工图预算编制过程中,工料分析的结果是()。
采用工料单价法编制施工图预算造价时,以下工作内容属于列项并计算工程量阶段的是()
随机试题
《徐霞客游记》中的《滇游记》约25万字,占全书的( )。 A、30% B、
清朝内廷在二月二龙抬头时祭祀太阳神的场所是( )。 A、日坛 B、颐和园排
某病的发病率指的是 A.一定时期内,某人群中发生某病例的频率 B.一定时期内
在一般情形下典型调查的结果不宜用于推算总体数据。( )
卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时,搭接宽度不得小于( )。
全美范围内标准化的期权合约是从1973年( )的看涨期权交易开始的。
在经济周期经过顶峰后,企业出现突如其来的销售增长下滑,这时()
清末废除封建会审制度是在( )颁布之后实施的。A.《大理院审判编制法》B.《大清刑事诉讼律草案》C.《各级审判厅试办章程》D.《法院编制法》
患者自诉左下后牙冷热剌激痛、夜间 A.牙周-牙髓联合病变B.慢性牙周炎C.侵袭性牙周炎D.快速进展型牙周炎E.成人牙周炎
TapeStore:ANewTapeStorageSystem TapeStoreisanewkindoftapestora...