首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
【背景资料】某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务 。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。 在...
【背景资料】某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务 。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。 在...
admin
2020-12-24
44
问题
【背景资料】某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务
。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。
在施工过程中,发生了以下事件:
事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,
但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。
事件二:幕墙专业公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,
考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,
幕墙专业公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。
总承包单位对此提出异议,
要求幕墙专业公司解除铝塑复合板安装合同并将生产厂家相关安装人员清退出场。
事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙专业公司已进行了封闭,
但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。
问题:
1.事件一中,幕墙专业公司可否要求总承包单位给予工期补偿和赔偿停工损失?
说明理由。
2.事件二中,总承包单位要求幕墙专业公司解除铝塑复合板安装合同并清退相关人
员出场是否合理?说明理由。
3.事件三中,
幕墙专业公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?
重新检验的费用应由谁承担?
4.幕墙安装施工阶段,应对哪些项目进行隐蔽检验?
选项
答案
解析
1.幕墙专业公司可以要求总包单位给予工期补偿和赔偿停工损失; 理由:根据《合同法》第283条规定,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、 场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失 ,所以幕墙专业公司的要求是合理的,总承包单位应予以补偿。 2.总承包单位要求幕墙专业公司解除铝塑复合板安装合同并清退相关人员出场合理; 理由:幕墙专业公司本身就是专业分包单位,《合同法》 禁止分包单位将其承包的工程再分包。 幕墙公司与铝塑复合板生产单位签订的安装合同属于违法分包合同,应予解除; 铝塑复合板生产单位相关安装人员也应清退出场, 所有安装工作应由幕墙专业公司自行完成。 3.幕墙专业公司不可以拒绝重新检验; 理由:根据《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款第18条规定。 无论工程师是否进行验收。当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时, 承包人应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验的费用承担原则如下: 如果重新检验合格,费用应由发包人承担并相应顺延工期;检验不合格, 费用和工期延误均应由承包人负责。 4.玻璃幕墙安装施工时应对如下项目进行隐蔽验收: (1)构件与主体结构连接节点的安装。 (2)幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间节点的安装。 (3)幕墙伸缩缝、沉降缝、防震缝及墙面转角节点的安装。 (4)幕墙防雷接地节点的安装。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qe6QKKKQ
相关试题推荐
软土地区地铁车站施工,纵向滑坡事故的工程事故原因大都是( )引起。A.坡度过陡B.雨期施工C.排水不畅D.坡脚扰动E.分层开挖
降水工程复杂程度分类以( )为主要条件,符合主要条件之一即可。A.工程环境B.工程规模C.降水深度D.含水层特征E.场地复杂程度
基坑工程中,现浇钢筋混凝土支撑体系包括( )及其他附属构件。A.拉锚B.对撑C.围护墙D.围檩E.立柱
某管道沟槽开挖宽度为5m,含水层构造较简单,裂隙较发育,工程环境无明确要求。按地下水控制复杂程度划分,属于()降水工程。A.简单B.中等简单C.中等复
降水工程的长宽比大于( )时,归类为线状。A.20B.30C.40D.50
高压旋喷桩加固体的有效直径或范围应根据现场试验或工程经验确定。当用于止水帷幕时,加固体的搭接应大于()cm。A.25B.30C.35D.40
关于整体式衬砌施工特点,说法正确的有( )。A.结构整体性好B.防水性能好C.施工工序较少D.适用于各种工程地质条件E.速度快
下列关于地铁工程施工方法的说法中,正确的是( )。A.浅埋暗挖法允许带水作业B.城市施工采用最多的是明挖法C.盖挖逆作法施工中,一般都必须设置横撑并施加预应
涵洞是城镇道路路基工程的重要组成部分,涵洞有()。A.管涵B.拱形涵C.盖板涵D.箱涵E.隧道
桥梁工程中常用的沉入桩有( )。A.钢筋混凝土桩B.人工挖孔桩C.预应力混凝土管桩D.钢管桩E.灌注桩
随机试题
蓝海战略总结了六种重建市场边界的基本法则,被称之为六条路径框架。其中产品或服务很
下列定义错误的是 A.误差是指测定值与真值或预期数值之间的差异 B.灵敏度是
关于合同纠纷案件,人民法院的地域管辖有( )。 A.合同生效地 B.合同
根据《中华人民共和国合同法》的规定,在买卖合同中,除法律另有规定或者当事人另有约定外,标的物的所有权转移时间为() A.买卖合同成立时B.买卖合同生...
()是教育目标在受教育者思想品德方面要达到的总体规格要求,亦即德育活动所要达到的预期目的或结果的质量标准。
7.禁止标志的含义是不准或制止人们的某种行为,它的基本几何图形是()。A.带斜杠的圆环B.三角形C.圆形D.矩形
采用液-液萃取法分离化合物的原则是A:两相溶剂互溶B:两相溶剂极性相同C:两相溶剂互不相溶D:两相溶剂极性不同E:两相溶剂亲脂性有差异
共用题干 2013年10月,W市A房地产开发公司在B市城市规划区内通过出让方式取得一住宅项目建设用地使用权。2014年5月1日,建成东方花园住宅小区,并...
目前,我国上海证券交易所和深圳证券交易所均实行()的交易方式完成清算交易。A:T+0B:T+1C:T+2D:T+3
—般而言,可转换公司债券利率低于普通公司债券利率,企业发行可转债券有助于降低其筹资成本。()