首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试...
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试...
admin
2020-12-24
12
问题
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置作了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施工单位实验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位实验室资质等级及其试验范围等进行考查。
项目监理过程中发生了如下事件:
事件1:在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之
前不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要中明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。
事件2:设备安装施工,要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员完全不相符,其中五名安装人员无安装资格证串,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
事件3:设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改,施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的,总监理工程师给予批准。
【问题】
1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。
2.专业监理工程师对施工单位实验室除考查资质等级及其试验范围外,还应考查哪些内容?
3.事件1中建设单位在第一次工地会议的做法有哪些不妥?写出正确的做法。
4.监理单位应如何处理事件27
5.在事件3中,总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
选项
答案
解析
1.总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工组织设计文件,提出审查意见,并经总监理工程师审核、签认后由监理机构报建设单位。 总监理工程师认可施工单位施工组织设计中的设备管道竖井位移不妥。理由:设备管道竖并位移属于设计变更,应办理书面变更手续。 2.专业监理工程师对施工单位试验室除考查资质等级及其试验范围外,还应考查: (1)法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明; (2)试验室的管理制度; (3)试验人员的资格证书; (4)本工程的试验项目及其要求。 3.建设单位在第一次工地会议的不妥之处: (1)不妥之处:未办理好施工许可证之前要求开工。正确做法:施工许可证已获政府主管部门批准才能开工。 (2)不妥之处:自行起草会议纪要,将会议纪要起草完后直接送发有关单位。正确方法:第一次工地会议纪要应由项目监理机构负责起草,并经与会各方代表会签。 4.事件2中,专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,应由总监理工程师下达设备安装的暂停令,要求施工单位整改(撤换无证人员,安排原审核合格人员或持证的新换人员,新换人员要报审资格)的同时,对已安装部分的质量进行检验,检验合格者认可,检验不合格,作返工处理。施工单位整改合格后,由总监理工程师下达复工令。 5.事件3中,总监理工程师的做法妥当。施工单位由于事件3所提出的费用索赔和工期延 期要求不能被批准,因为施工单位不按技术规程调试设备,已明显存在较大的质量和安全隐患。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/qsGaKKKQ
相关试题推荐
建设工程合同的构成主要包括( )。A:监理合同B:技术合同C:专业分包合同D:施工合同E:劳务分包合同
下列属于境外投资重点支持项目的是()。A:能弥补国内资源相对不足的境外资源开发类项目B:能带动国内技术、产品、设备等出口和劳务输出的境外生产型项目C:能带
国家规定划入基本农田的保护区的耕地包括( )。A:经国务院有关主管部门批准确定的粮、棉、油生产基地内的耕地B:蔬菜生产基地C:教学试验田D:国务院规定应
规划的宏观性主要体现在()。A:注重保持宏观经济总量的大体平衡B:以国家为主体,做出全局性的判断和对策,维护国家利益和全局稳定C:通过对有关国民经济的各种
目前我国企业对外投资的主要形式有( )。A:到国外直接投资建厂B:开展境内加工贸易,还动国产设备出口C:在境外进行资源合作开发D:进行企业并购E:为国
为避免政府投资决策的随意性和盲目性,各级政府有关部门要依据国民经济和社会发展规划,结合实际()。A:建立评估论证制度B:实行项目决策听证制度C:编制发展建
预审意见是有关部门审批项目可行性研究报告、核准项目申请报告的必备文件,其有效期为()年,自批准之日起计算。A:1B:2C:3D:4
我国在矿产资源开发和利用方面存在的矛盾和问题不包含()。A:矿产资源勘察、开发的市场化程度过高B:经济快速增长与部分矿产资源大量消耗之间存在矛盾C:矿产资
建设单位未依法报批建设项目环境影响评价文件,或者未依照规定重新报批或者报请重新审核环境影响评价文件,擅自开工建设的,逾期不补办手续的,可以处()的罚款。A:1
专项规划中的指导性规划,即专项规划中一些属于宏观的、长远的、综合指导性的规划,按照规定进行环境影响评价,编写该规划有关环境影响的篇章或说明,不须提交()。A:
随机试题
女,33岁,大便排出白色条状节片二次,右上臂皮下结节四个,首先应做下列哪项检查有
根据出入境检验检疫报检员管理规定,以下表述正确的是()。
(2017年)下列关于《反垄断法》适用范围的表述中,正确的有()。
治疗药物评价的内容,一般不包括的项目是
您对本案例中求助者的初步印象是( )。单选
下列各项不属于渗透稳定的工作内容的是()。 A.判明坝体和坝基土体的渗透稳定 B.鉴别土的渗透变形形式 C.进行坝下游渗流出溢段的渗透稳定计算 ...
李某驾驶的货车无道路运输证,交通局遂扣留了李某的驾驶证和车载货物,要求李某缴纳罚款8000元。李某拒绝缴纳,交通局将车载货物拍卖抵缴罚款。下列说法不正确的...
女患者,最近月经量明显增多,有血块,伴腰痛拒按,舌暗,脉细涩,现正值经期第2天。最佳方选为A.桃红四物汤B.失笑散加血余炭、茜草、益母草C.生化汤合芍药甘草
专项规划的环境影响报告书主要应当包括的内容有()。A:环境影响评价的结论B:建设项目概况C:预防或者减轻不良环境影响的对策和措施D:建设项目周围环境现状
矫正社会工作者在服务对象()的主要工作职责,即通过与服务对象及其家属和周围社区的接触了解,写出一份有关服务对象背景的调查报告,提交法院做参考。A:司法判决前B