2. 建筑工程
  3. 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A、建设工程

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。A、建设工程

admin2020-12-24  60
问题 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于当事人对建设工程实际竣工日期有争议时，竣工日期确定的说法，正确的有（）。
选项 A、建设工程整改后竣工验收合格的，以提交竣工验收申请报告的日期为竣工日期
B、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期
C、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期
D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以工程完工日期为竣工日期
E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期
答案BCE
解析本题考查的是建设工程工期。（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材P129。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rGWaKKKQ
相关试题推荐
随机试题