首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某广场地下车库工程,建设面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF99-0201签订了施工承包合同,合同工期140天...
某广场地下车库工程,建设面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF99-0201签订了施工承包合同,合同工期140天...
admin
2020-12-24
24
问题
某广场地下车库工程,建设面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF99-0201签订了施工承包合同,合同工期140天。
工程实施过程中发生了下列事件:
事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、C、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表:
事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来该季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)所造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):
(1)工程清理、恢复费用18万元;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元;
(3)人员伤亡善后费用62万元;
(4)工期顺延6天。
问题:
1.事件一中,列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天。
2.事件一中,列式计算流水施工的计划工期是多少天,能否满足合同工期要求。
3.事件二中,指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处,说明理由。
4.事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立,说明理由。
选项
答案
解析
1.
2.计划工期天:T=ΣK+Tn=(12+18+52)+(12+13+15+14)=136d。 (2)计划工期136d小于合同工期140d,满足合同工期要求。 3.不妥之处一:专项施工方案经施工项目负责人批准后开始实施;理由:根据有关规定,专项施工方案要经施工单位的技术负责人和总监理工程师签字后方可实施。 不妥之处二:仅安排项目技术负责人进行现场监督;理由:根据有关规定,应由专职安全生产管理人员进行现场监督。 4.(1)工程清理、恢复费用18万元:索赔成立;理由:根据合同约定,不可抗力导致工程本身的损失及清理、恢复费用由发包人承担。 (2)施工机械设备重新购置和修理费用29万元:索赔不成立;理由:根据合同约定,不可抗力导致施工机械设备的损毁由承包人承担。 (3)人员伤亡善后费用62万元:索赔不成立;理由:根据合同约定,不可抗力导致施工单位自己人员的伤亡损失由承包人承担。 (4)工期顺延6d:索赔成立;理由:根据合同约定,不可抗力事件导致的工期延误可以顺延。 1.流水施工时间计算。 对于无节奏流水施工,确定流水步距的方法是: ①对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加,求得各施工过程流水节拍的累加数列; ②将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位,相减后求得一个差数列; ③在差数列中取最大值,即为这两个相邻施工过程的流水步距。 解题思路:这是一道施工进度控制方面(流水施工方法在建筑工程中的应用)的试题,主要涉及无节奏流水施工的流水步距的确定。 2.流水施工时间计算。对于无节奏流水施工,在不考虑技术间歇时间、插入时间等条件下,计划工期等于最后一项工作在各个施工段的流水节拍的和加上所有流水步距的和,即“计划工期=∑最后一项工作的流水节拍+∑流水步距=∑tn+∑K”。只要算出来的计算(计划)工期不超过合同工期,就算满足合同工期要求。 解题思路:这道题主要涉及无节奏流水施工的计划工期的计算与合同工期的比较。 3.建筑施工安全管理。根据<建设工程安全生产管理条例》和<危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号),对于达到一定规模、危险性较大的工程,需要单独编制专项施工方案,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。 解题思路:这是一道施工组织设计方面的试题,主要涉及危险性较大工程的专项施工方案的编制、审批与实施方面的规定。 4.施工索赔管理。根据《建设工程施工合同(示范文本)》GF—1999-0201,不可抗力事件造成的时间及经济损失,应由双方按以下方法分别承担: ①工程本身的损害、因工程损害导致第三人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担; ②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;③承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担; ④停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担; ⑤工程所需清理、修复费用,由发包人承担; ⑥延误的工期相应顺延。总之,工程本身的损失及后续费用、第三人员伤亡及财产损失由发包人承担,双方的财产损失及人员伤亡由双方分别负责,工期顺延。 判定承包人索赔成立的条件为: ①与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误: ②造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任; ③承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。此三个条件没有先后主次之分,应当同时具备。 在本题中,不可抗力发生后,“工程本身的损失及清理、恢复费用”由发包人承担,是其合同义务(责任);延误的工期可以顺延,可见这两项索赔成立。“施工机械设备的损毁”与“施工单位自己人员的伤亡损失”由承包人承担,是其合同义务(责任),是承包人自己应承担的风险,可见向业主(建设单位,发包人)提出的索赔不能成立。 注:《建设工程施工合同(示范文本)》GF—1999—0201已更新为《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201。 解题思路:这是一道施工合同管理方面的试题,涉及施工合同文件的组成和施工合同索赔的处理。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/rmIQKKKQ
相关试题推荐
埋设在机动车不可能到达的地方时,地下燃气管道的最小覆土厚度不得小于()。A.0.2mB.0.3mC.0.4mD.0.6m
关于清(吹)洗的规定表述正确的有()。A.清洗前,应将系统内的流量孔板、滤网和止回阀阀芯拆除B.清洗前,要根据情况对固定支架、弯头等部位进行必要的加固C.供
管网工程竣工后,应进行符合当地有关部门要求的全部()测量。A.平面位置B.高程C.坐标D.高度E.地图
热力管道工程施工结束后,应进行()及试运行。A.清洗B.试验C.吹扫管道D.保温E.刷漆
城市热力管道在实施焊接前,应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案,包括以下主要内容:管材、板材性能和焊接材料;焊接方法;焊接电流的选择;()。A.焊接结构形式
关于给水排水工程中砌筑结构对材料的基本要求,正确的有()。A.机制烧结砖应边角整齐、表面平整、尺寸准确,强度不低于MU10B.石料应质地坚实均匀,无风化剥落
确定夯管锤的锤击力主要根据()。A.管径B.钢管力学性能C.夯管锤重量D.管道长度E.工程地质、水文地质和周围环境条件
确定定向钻机的回转扭矩和回拖力主要根据()。A.终孔孔径B.轴向曲率半径C.管道性能D.安全储备E.管道长度
沟槽开挖前编制的沟槽开挖方案应包含的主要内容有()。A.沟槽施工平面布置图及开挖断面图B.沟槽形式、开挖方法及堆土要求C.施工设备机具的型号、数量及作业要
采用成品管新建市政管道工程常用的不开槽施工方法有()。A.顶管法B.夯管法C.裂管法D.沉管法E.盾构法
随机试题
(157-159题共用题干) 男性,68岁,胸闷、心慌1个月,曾昏倒1次,1天
(95-100题共用题干) 下面是某求助者的MMPI-2的测验结果:
人民法院拟指定会计师赵某担任某破产案件管理人,但利害关系人对此提出异议。按照规定
某土建工程,合同规定结算款为500万元,合同原始报价日期为2010年5月,工程于
护栏的形式按结构可分为()。
某债券票面金额F=100元,票面收益C=8元,每年支付一次利息,2年后还本。如某
高处作业禁止将工具及材料上下投掷,应用绳索栓牢传递,以免打伤下方作业人员或击毁脚
某慢性肺源性心脏病患者,喘憋明显,略有烦躁。在治疗过程中,应慎用镇静剂,以避免
简述创造性及其特征。
幼小儿童刚上托儿所时.一般较易学会离所时的“再见”,而早上向老师说的“早上好”则不易学会,这是()。A.情绪对学前儿童心理活动的两极作用B.情绪对学前儿童心理