首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料:某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础
背景资料:某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础
免费考试题库
2019-12-17
32
问题
背景资料:某办公楼工程,建筑面积18500m2,现浇钢筋混凝土框架结构,筏板基础。该工程位于市中心,场地狭小,开挖土方需外运至指定地点。建设单位通过公开招标方式选定了施工总承包单位和监理单位,并按规定签订了施工总承包合同和监理委托合同。施工总承包单位进场后按合同要求提交了施工总进度计划,如图所示(时间单位:月),并经过监理工程师审查和确认。
施工总进度计划网络图合同履行过程中,发生了下列事件:事件一:施工总承包单位依据基础形式、工程规模、现场和机具设备条件以及土方机械的特点,选择了挖土机、推土机、自卸汽车等土方施工机械,编制了土方施工方案。事件二:基础工程施工完成后,在施工总承包单位自检合格、总监理工程师签署“质量控制资料符合要求”的审查意见基础上,施工总承包单位项目经理组织施工单位质量部门负责人、总监理工程师进行了分部工程验收。事件三:当施工进行到第5个月时,因建设单位设计变更导致工作B延期2个月,造成施工总承包单位施工机械停工损失费13000元和施工机械操作人员窝工费2000元。施工总承包单位提出一项工期索赔和两项费用索赔。1.施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是多少个月?指出该工程总进度计划的关键线路(以节点编号表示)。2.事件一中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有哪些?3.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),事件二中,施工总承包单位项目经理组织基础工程验收是否妥当?说明理由。本工程地基基础分部工程验收还应包括哪些人员?4.事件三中,施工总承包单位的三项索赔是否成立?并分别说明理由。
选项
答案
解析
1.(本题3分)施工总承包单位提交的施工总进度计划的工期是18个月(1分)。该工程总进度计划的关键线路为①→②→④→⑥→⑧→⑨→⑾→⑿(2分)。2.(本题4分)事件1中,施工总承包单位选择土方施工机械的依据还应有:开挖深度、地质、地下水情况、土方量、运距、工期要求。3.(本题7分)根据《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300),事件2中,施工总承包单位项目经理组织基础工程验收不妥当。理由:应由总监理工程师组织基础工程验收(2分)。本工程地基基础分部工程验收还应包括的人员:总监理工程师、建设单位项目负责人、设计单位项目负责人、勘察单位项目负责人、施工单位技术负责人等(5分)。4.(本题6分)事件3中,施工总承包单位的三项索赔是否成立的判断理由。(1)施工机械停工损失费13000元的索赔成立。理由:由设计变更引起的,应由建设单位承担责任(2分)。(2)施工机械操作人员窝工费2000元的索赔不成立。理由:施工机械操作人员窝工费已包括在施工机械停工损失费中(2分)。(3)延期2个月的工期索赔不成立。理由:工作B有2个月的总时差,延长2个月不会影响总工期(2分)。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/s4ilKKKQ
相关试题推荐
高压旋喷桩加固体的有效直径或范围应根据现场试验或工程经验确定。当用于止水帷幕时,
(2010年真题)关于现浇预应力混凝土连梁施工的说法,正确的有()。
钻孔灌注桩基础成孔方式有泥浆护壁成孔、干作业成孔、护筒(沉管)灌注桩及爆破成孔。
(2013年真题)《城市道路工程施工与质量验收规范》中规定,热拌沥青混合料路面
精密、大型设备安装基础需要考虑减小基础振幅、减弱基础振动或控制基础沉降等,最适合
设备基础定位放线可依据( )图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线,划定安装基准
输配电架空线路施工工序为:施工测量、基础施工、( )等。2007年
下列文件中,属于机电工程注册建造师签章的合同管理文件是()。2014年
下列建设安装工程检验批项目,属于主控项目的检验内容有( )。2012年
机电安装工程的进口设备验收,首先应办理报关和通关手续,经过( )合格后,再按设
随机试题
符合超声雾化吸入特点的是 A、雾量恒定,方便使用 B、雾滴颗粒大小不一
某受均布线荷载作用的简支梁,受力简图示意如下,其剪力图形状为()。
甲、乙采购合同约定,甲方交付20%定金时,采购合同生效,该合同是()
某心脏病患者突发剧烈全腹痛,3小时不缓解,下列哪项检查应为首选
关于商业银行的风险管理策略,下列说法正确的是( )。A.某商业银行购买出口信贷保险,这应用了风险对冲的方法B.某商业银行向多个国家的企业发放贷款,这应用了风
试述素质教育和应试教育的对立表现。
水的碳酸盐硬度是( )A.钙、镁等盐类总含量B.钙、镁等等离子总含量C.钙、镁的硫酸盐和氯化物D.钙、镁的重碳酸盐和碳酸盐E.“乌脚”病
弹性是指作为自变量的经济变量发生()的变化,将会引起的作为因变量的经济变量的百分比变化。A:100%B:50%C:10%D:1%
下列选项适用法院地法支配的是? A.一艘韩国船与一艘澳大利亚货轮在公海上发生船舶碰撞,在我国法院起诉 B.一艘外国货轮在海上发生海难,在目的港...
A国一家旅游公司想增加C国的旅游项目,而当其了解了C国签证制度后,发现C国的签证制度对A国的要求异常严格,立即放弃了这一打算。A国该旅游公司面对利益矛盾与...