首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工
昕玥
2020-05-20
21
问题
某工程合同工期37天,合同价360万元,采用清单计价模式下的单价合同,分部分项工程量清单项目单价、措施项目单价均采用承包商的报价、规费3.3%,税金3.4%,业主草拟的部分施工合同条款内容如下:1.当分部分项工程量清单项目中工程量的变化幅度在10%以上时,可以调整综合单价;调整方法是:由监理工程师提出新的综合单价,经业主批准后调整合同价格。2.安全文明施工措施费,根据分部分项工程量的变化幅度按比例调整,专业工程措施费不予调整。3.材料实际购买价格与招标文件中列出的材料暂估价相比,变化幅度不超过10%时,价格不予调整,超过10%时,可以按实际价格调整。4.如果施工过程中发生极其恶劣的不利自然条件,工期可以顺延,损失费用均由承包商承担。在工程开工前,承包商提交了施工网络进度计划,如下图所示,并得到监理工程师的批准。施工网络进度计划(单位:天)施工过程中发生了如下事件:事件1:清单中D工作的综合单价为450元/m3,在D工作开始之前,设计单位修改了设计,D工作的工程量由清单工程量4000m3增加到4800m3,D工作工程量的增加导致相应措施费用增加2500元。事件2:在E工作施工中,承包商采购了业主推荐的某设备制造厂生产的工程设备,设备到场后检验发现缺少一关键配件,使该设备无法正常安装,导致E工作作业时间拖延2天,窝工人工费损失2000元,窝工机械费损失1500元。事件3:H工作是一项装饰工程,其市面石材由业主从外地采购,由石材厂家供货至现场,但因石材厂所在地连续遭遇季节性大雨,使得石材运至现场的时间拖延,造成H工作晚开始5天,窝工人工费损失8000元,窝工机械费损失3000元。
选项
<18> 、该施工网络进度计划的关键工作有哪些?H工作的总时差为几天?(19) 、指出业主草拟的合同条款中有哪些不妥之处,简要说明如何修改。(20)、对于事件1,经业主与承包商协商确定,D工作全部工程量按综合单价430元/m3结算,承包商可增加的工程价款是多少?可增加的工期是多少?(21)、对于事件2,承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔,工期和费用索赔各是多少?(22) 、对于事件3,承包商是否可向业主进行工期和费用索赔?为什么?若可以索赔,工期和费用索赔各是多少?
答案
解析
(18) 关键工作有A、E、G,H工作的总时差为1天。 (19)(1)第1款中,由监理工程师提出新的综合单价不妥,应由承包人提出新的综合单价和相应的措施项目费。(2)第2款中,专业工程措施费不予调整不妥,对于专业工程措施费,原措施费中已经有的措施项目,按原措施费的组价方法调整;原措施费中没有的措施项目,由承包人根据措施项目变更情况,提出适当的措施费变更,经发包人确认后调整。(3)第三款中,暂估的材料价在实际购买时价格的变化幅度不超过10%时,价格不予调整不妥,应按发、承包双方最终确认价在综合单价中调整。(4)第四款中,损失费均由承包商承担不妥,应由合同双方各自承担自己的损失费用。(20)可增加的工程价款:(4800×430-4000×450+2500)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=284654.51元可增加的工期:0天,因为D工作增加工程量800m3,使作业时间延长2天,但D工作为非关键工作,且未超过该工作的总时差。(21 不可以向业主进行工期和费用索赔。因设备由承包商采购,设备缺少配件不能按计划安装不是业主的责任。若可以索赔,则①工期索赔:由于E是关键工作,工期可索赔2天;②费用索赔:(2000+1500)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=3738.43)(22)(1)可以向业主进行工期和费用索赔,因为石材由业主购买,供料不及时而导致承包商工期和费用损失应由业主承担。(2)可索赔工期:5-1=4(天)(3)可索赔费用:(8000+3000)×(1+3.3%)×(1+3.4%)=11749.34元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/sNtMKKKQ
相关试题推荐
因素划分为倾向因素、强化因素和促成因素三类是 A、护理管理模式 B、自理模
根据PRECEDE模式,健康教育诊断首要步骤应为 A、流行病学诊断 B、行
知信行模式(KAP)是改变人类健康相关行为的模式之一,其中,“信”是指 A、信
根据健康信念模式,人们要采取某种促进健康行为的时候,对自身采取某种行为能力的自信
关于“健康信念模式”的理解,正确的是 A、以卫生保健知识为主要基础 B、以
“知信行”模式是有关行为改变较成熟的模式,其间的关系是 A、知是基础、信是动力
C型行为模式与下列哪项疾病关系最密切 A、冠心病 B、恶性肿瘤 C、糖
危险行为中范围最广、危害最大的是 A、不良的心理行为模式 B、不良生活方式
美国心理学家WOODWORTH最早提出的行为模式为 A、S刺激—O有机体—R反
危害健康的行为通常可分为四类 A、不良生活方式与习惯、不良心理行为模式、不良的
随机试题
引才聚才为科技爬坡添底气 功以才成,业由才广。人才是创新的根基
A.阴阜 B.大阴唇 C.小阴唇 D.阴道口 E.阴道前庭
反映肾血液灌流:
原告丈夫李理和被告妻子王硕在某区人民法院诉讼离婚,在一审判决生效后,丈夫考虑到原
()的文书仅限在独立的组织中传达。
投资期,主要包括()等环节 Ⅰ.项目开发与初审、立项 Ⅱ.签署投资备忘录 Ⅲ.尽职调查 Ⅳ.签订投资协议 V.投资交割A.Ⅰ.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.Ⅱ
( )对于海明威相当于《罪与罚》对于( )A.《青年近卫军》——大仲马B.《老人与海》——陀斯妥耶夫斯基C.《茶花女》——冯梦龙D.《聊斋志异》——高
巨幼细胞贫血的白细胞减少是由于A.骨髓造血干细胞功能异常B.血液病无效造血C.免疫性破坏过多D.分布异常E.释放障碍
人类行为可分为本能行为和 A外显行为 B社会行为C生物行为D遗传行为E能动行为
主营业务指标通常指主营业务收入占( )总额的比重。A.资产B.销售费用C.销售收入D.负债