首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
背景资料 某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程,其编制的施工网络计划如{图1
背景资料 某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程,其编制的施工网络计划如{图1
免费考试题库
2020-05-20
72
问题
背景资料某施工单位承建一矿井井底车场及硐室工程,其编制的施工网络计划如{图1}所示,其中井底车场中属于主要排水系统的工程有:泵房及变电所工程H,吸水井及配水巷工程I,水仓工程L。监理认为该网络计划的主要排水系统工程安排不合理,要求进行调整。建设单位提供的地质资料预测,E工作需穿过一断层破碎带。在实际施工中,E工作较地质资料数据提前8m揭露该断层破碎带,造成工作面突水。施工单位按应急方案进行了处理并顺利通过,增加费用20万元,工期延误1个月。施工单位以地质资料不准为由,向建设单位提出索赔。K工作因围岩破碎严重,经建设单位同意增加了钢棚支护,费用增加10万元,工期延误1个月;施工单位提出了补偿费用10万元、总工期顺延1个月的索赔要求。
选项
问题:1.按图1计算该施工网络计划工期,指出其关键线路。2.调整网络计划中排水系统的施工安排,并说明理由。3.施工单位对处理E工作断层破碎带提出的索赔是否合理?说明理由。4.施工单位针对K工作增加钢棚支护提出的索赔是否合理?说明理由。5.E工作的延误,对哪个紧后工作有影响?说明理由。
答案
解析
问题1.该网络计划的计算工期是13个月,由于没有要求工期,因此计算工期即为计划工期,工期为13个月。关键线路有两条,一条是:A→D→G→J(或①→②→⑥→⑧→ ),另一条是:{图2}。问题2.根据井底车场硐室工程的设计和施工特点,为保证相关工程的顺利施工,应对照排水系统工程各项目的施工顺序,具体调整方法是:将I调整为H和L的紧后工作;将L调整为F的紧后工作。调整排水系统各项目的施工顺序,理由是为了保证能够合理安排施工,只有泵房及变电所工程H和水仓工程L都完成后,吸水机及配水巷I才具备施工条件。问题3.由于建设单位提供的地质资料显示施工会穿过含水层,施工单位没有认真对待,因此,施工单位提出索赔不合理;具体理由是建设单位已提供了断层破碎带位置,且与实际偏差不大,破碎带涌水应当属于施工单位自己应该承担的风险。问题4.对于施工单位针对巷道围岩破碎,增加了钢棚支护,且已经获得建设单位同意,因此,建设单位应同意补偿费用;具体理由是增加钢棚支护已经建设单位同意。对于增加钢棚支护需要总工期进行顺延,建设单位不应当同意,其理由是K工作不是关键工作,本身有4个月的总时差,延误1个月并不影响总工期。问题5..E工作发生工期延误1个月,将对紧后工作H有影响;理由是H工作是紧接着E工作开始的,E工作拖延,会影响H工作的最早开始时间。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/suspKKKQ
相关试题推荐
负责项目方案的准备、挑选、报请上级机关审批,以及项目的建设过程(包括设计、施工、
商业银行在贷款项目评估中,为编制基本财务报表,还必须编制一些辅助报表,辅助报表不
搜寻调查可借助的媒介物有()。 A.杂志、书籍、期刊 B.互联网资料 C.
下列关于贷款资料审查的表述正确的有()。[2015年5月真题] A.借款人提供
对于(),银行确立贷款意向后,除提供一般资料外,还应出具进口方银行开立的信用证。
下列选项中,属于档案管理内容的有()。 A.物业权属资料 B.业主的权属档
不属于分析估价对象及房地产市场时考虑的因素的是()。 A.评估对象的历史背景
因物业装饰装修工程增加物业管理服务工作量而设置的临时性收费项目是()。 A.
房地产估价时,实地查勘估价对象之后的工作即为()。 A.搜集估价所需资料
下列选项中,属于工程监理内容的有()。 A.工程进度监理 B.工程成本监理
随机试题
肝性脑病前驱期的主要表现是 A.意识模糊 B.精神失常 C.呼吸时有肝臭
根据《劳动合同法》,劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立( )以上的固定期限劳动合
下列联合用药的事例中,由于药物相互作用致使毒性增加的是
单母分段接线方式下,检修任一段母线时,不会停止对用户连续供电。
根尖周组织病的病因不包括()
某公司为了提高轮胎的质量,应用排列图分析造成轮胎不合格品的各种原因,发现“耐磨度
《动车组以外列车的机务行车安全措施》规定:使用重联网线连接具备同步操纵功能的HXD1型电力机车重联运行时,严禁使用()半自动过分相功能,采用手动过分相...
生物利用度试验中如果不知道药物的半衰期,采样应持续到血药浓度为Cmax的A.1/2~1/4B.1/4~1/6C.1/6~1/8D.1/8~1/10E.1
甲与乙结婚,住在a市,生有一女市遇到丙女,甲隐瞒了婚史与丙登记结婚,并在b市购得住房1套与丙共同生活。2年后丙以感情不和为由向b市法院提起诉讼,要求解除...
材料题 根据下面材料,回答题。 为了防止通货膨胀抬头,A国中央银行提高了再贴现率,国际金融市场随之做出反应。A国货币的利率由2.5%t"上升到3%,...A