首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设
某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设
免费考试题库
2019-12-17
36
问题
某施工单位承包一立井工程。施工单位提出井筒开工前应完成井筒地质检查钻探工作。建设单位虽然同意,但是不愿承担此部分费用,认为是施工单位为保证自身施工条件所增加的内容。工作面预注浆施工,建设单位要求先打钻埋设连接套管(长8.0~10.0m),然后再浇筑止浆垫(厚2.5m)。而施工单位所编制的措施是采取埋设注浆管(长4.5m)、浇筑止浆垫3.5m的方法施工。施工中,施工单位采取了自己的方案,在打钻出水后进行注浆时,发现工作面漏浆严重,于是只得对钻孔下止浆塞封水、拆除止浆垫,打钻注浆所花时间12d,费用20万元。工程施工中,当地发生6.0级地震,造成在建工程经济损失52万元,施工单位的施工机械设备损坏45万元,建设单位采购的待安装设备损毁损失33万元,现场清理及恢复施工条件花费18万元,施工人员窝工及设备闲置费用20万元。问题 1.建设单位关于井筒地质检查钻探费用的看法是否正确?应如何处理? 2.工作面预注浆施工的费用和工期应怎样考虑? 3.针对地震灾害,建设单位和施工单位各应承担多少损失?列出明细。
选项
答案
解析
1.建设单位关于井筒地质检查钻探的费用的看法不正确。按规定,井筒地质检查钻探费用是列入矿业工程项目的其他费用的内容,费用应由建设单位承担。 2.注浆费用20万元由施工单位自己承担,打钻注浆工期12d由施工单位承担,因为这是施工单位自身措施方案不力所造成。 3.地震灾害为不可抗力,各自的损失各自承担。建设单位承担损失为在建工程经济损失52万元+待安装设备损毁损失33万元+现场清理及恢复施工条件花费18万元=103万元;施工单位承担损失为施工机械设备损坏45万元+施工人员窝工及设备闲置费用20万元=65万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/svcsKKKQ
相关试题推荐
由于业主或监理工程师的原因导致承包商自有施工机械停工,承包商应按()索赔窝工
在建设工程索赔款额的计算中,利息的索赔通常发生在()情况下。
某建设工程项目施工单位在施工中发生如下人工费:完成业主要求的合同外工作花费3万元
建设工程中的反索赔是相对索赔而言的,反索赔的提出者()。
在工程费用索赔中,对于工程暂停的索赔,一般工程师很难同意在该情况下加入的索赔费用
对于承包人向发包人的索赔请求,工程师审核提出的初步处理意见,应交给()审查。
由于发包人未能按合同规定提供施工条件,造成工程中断或进度放慢,使工期拖延,承包人
在建设工程施工的合同分析中,承包人的主要任务是()。
建设工程施工合同分析的必要性体现在()。
合同价格分析中,应进行工程款结算包括()的方法和程序的分析。
随机试题
下列关于发票的说法,错误的是()。 A、开具发票的单位应当在办理变更或者注销税
竖向填筑法的说法正确的有()。 A、从路基一端或两端按横断面全部高度,逐步推进
背景资料: 某石油化工机电安装公司总承包了一个炼油厂的机电安装工程,其中有两台
良性间皮增生的病理特点不包括 A.可见乳头状结构 B.无病理性核分裂象 C
()是土地证上的附图,是处理土地权属问题时具有法律效力的图件。
王某因抢劫罪于2000年1月10日被判处有期徒刑5年(判决前被羁押了6个月),2
一般说来,制约教育发展规模、速度和教育结构的根本性因素是( )A.生产力发展水平B.政治经济制度C.人口数量和质量D.社会意识形态
对医疗机构制剂可不经批准就变更的事项是A.工艺B.处方C.配制地点D.配制人员
EPCM是指EPC总承包商负责建设项目的(),并负责工程施工的管理。A:制造B:设计C:建设D:采购E:运输
无规共聚聚丙烯管(PP-R管)的特点包括()。A.耐化学腐蚀,无毒B.较高的强度C.较好的耐热性D.低温性能好,可应用于严寒地区