首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
背景:某公路工程,合同价4000万元,合同工期270天。合同条款约定:
背景:某公路工程,合同价4000万元,合同工期270天。合同条款约定:
天天题库
2020-05-20
32
问题
<p> 背景:某公路工程,合同价4000万元,合同工期270天。合同条款约定:</p><p> (1)工程预付款为合同价的10%,开工当月一次性支付;</p><p> (2)工程预付款扣回时间及比例:自工程款(含工程预付款)支付至合同价款的60%的当月起,分两个月平均扣回;</p><p> (3)工程进度款按月支付;</p><p> (4)工程质量保证金按月进度款的5%扣留;</p><p> (5)钢材、水泥、沥青按调值公式法调价,权重系数分别为0.2、0.1、0.1,其中钢材基期价格指数为100。</p><p> 施工合同签订后,施工单位向监理提交了如下图所示的进度计划,并得到监理批准。
{图}</p><p> 前6个月(即1~6月份)每月完成的工作量见下表:
{图1}</p><p> 6月份钢材的现行价格指数为110,其余材料价格无变化。</p><p> 施工过程中,在第三个月末检查时发现:E工作延误20天,C工作延误10天,F工作按计划进行,G工作提前10天。为满足业主坚持按合同工期完工的要求,在不改变网络计划逻辑关系的条件下,施工单位根据下表条件按经济性原则进行了计划调整。
{图2}</p><p> 在G工作进行到一半左右,出现了合同中未标明的硬质岩石,导致施工困难。施工单位及时采取合理措施进行处理并通知了监理。因处理硬质岩石导致增加费用20万元、G工作延误20天,对此,施工单位在规定时间内提出了工期及费用索赔。问题:</p><p> 1.按网络图图例方式,列出⑤、⑥、⑦三个节点的节点时间参数;指如网络图中的关键线路;确定计划工期。</p><p> 2.列式计算本工程预付款及其起扣点金额。工程预付款在哪两个月扣回?每月扣多少万元?</p><p> 3.列式计算4月份及5月份的工程进度支付款。</p><p> 4.列式计算6月份的调价款。</p><p> 5.针对3月末进度检查结果,评价工程进度,并分析确定调整计划的最经济方案。</p><p> 6.针对G工作中出现硬质岩石的处理,分别指出施工单位提出的工期及费用索赔是否合理,并说明理由。</p>
选项
答案参考解析
答案
解析
1、节点时间参数: {图} 关键线路:A→B→E→H→K→Q。或:①→②→③→⑥→⑧→(12)→(13)。计划工期:270天。 2、工程预付款:4000×10%=400万元;工程预付款起扣点:4000×60%=2400万元;按月支付至5月份的工程款(含预付款)累计2450万元。从5月份开始扣工程预付款,在5、6两个月扣200万。 3、4月份支付工程款:600×(1-5%)=570万元。5月份支付工程款:800×(1-5%)-200=560万元。 4、6月份因钢材价格变动引起的调价款:800×[0.6+(0.2×110/100+0.1+0.1)-1]=800×0.02=16万元。或:800×0.02×(110-100)/100=16万元。 5、施工单位的最经济的调整方案分析确定如下:第三个月末进度评价: {图1} 可见,由于E工作的20天延误将导致工期拖延20天。 ②调整工作的选择条件分析:未按合同工期完成,需调整后续工作计划,在不改变逻辑关系条件下,选择有压缩余地且费率最小的工作进行压缩最为经济。 ③调整方案:按费率由小到大进行压缩。压E工作5天,增加费用5×0.2=1万元;压H工作10天,增加费用10×0.3=3万元;压K工作5天,增加费用5×0.4=2万元;合计压缩20天,增加费用6万元。 6、施工单位提出的工期索赔不合理。 理由:G工作的20天延误并未超出G工作此时的总时差(20天)不影响工期。 施工单位提出的费用索赔合理。 理由:G工作进行中出现合同中未标明的硬质岩石,增大了施工难度,属于“不利物质条件”。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tCJMKKKQ
相关试题推荐
下列合同中,属于印花税征税范围的是()。 A.供用电合同 B.融资
下列合同中,应按“购銷合同”税目征收印花税的是( )。 A、企业之间签订的土地
关于引进出版作品的著作权贸易合同,说法正确的有()等。 A.合同必须严格按
著作权贸易合同中,一般应写明()等。 A.责任编辑姓名B.双方上级
出版单位从海外引进图书出版,所签订的著作权贸易合同中不必列入()。 A
国内甲出版社向海外乙出版社输出《经络解说》一书,甲出版社起草的着作权贸易合同应包
关于图书出版合同的说法,错误的是()。 A.出版单位在组稿时就必须与作者签
出版合同中所说的“出版权”,主要指的是( )。 A、修改权 B、复制权
报刊刊载未发表的作品,除合同另有约定外,应当自刊载后1个月内按每千字不低于( )
一般而言,图书出版合同包括( )。 A、前言? B、序言? C、正文部分?
随机试题
体内缺铁初期的最早最可靠的诊断依据是 A.典型的小细胞低色素性贫血 B.血清
(92-93题共用题干) 男,42岁,搬重物后出现腰痛伴右下肢疼痛3d,咳嗽、
依照刑事诉讼法的规定,关于人民法院适用简易程序审理刑事案件,下列说法正确的有:
变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与地面齐平而坚固的盖
财政调节不同经济主体的收入水平,主要体现其()职能。
2020年4月,国家主席习近平就安全生产作出重要指示强调,从2019年情况看,全国安全生产事故数量、较大事故、重特大事故实现三个继续下降。要强化组织领导,...
肩周炎不正确的治疗方法是A.理疗B.封闭C.按摩D.服用非甾体抗炎药E.限制肩关节活动
学校体育的最为基本的组织形式是()。A.早操、课间操B.体育课C.体育竞赛D.学生自觉锻炼
我国的基本国策是( )A.计划生育B.提高人口质量C.控制人口的质量D.降低人口数量E.晚婚晚育
资料一 VON公司1957年创立于美国纽约,其以护肤类产品起家,在六十多年的时间中,VON人一直恪守着“信任、尊重、信念、谦逊和高标准”的价值观,致力于...