首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
施工单位在承接工程后,并拟定日期准备开工,试问:(1)何时为正式开工期? (2)什么情况下可延长施工期?(3)暂停施工的工期能否补偿?
施工单位在承接工程后,并拟定日期准备开工,试问:(1)何时为正式开工期? (2)什么情况下可延长施工期?(3)暂停施工的工期能否补偿?
admin
2020-12-24
54
问题
施工单位在承接工程后,并拟定日期准备开工,试问:(1)何时为正式开工期?
(2)什么情况下可延长施工期?(3)暂停施工的工期能否补偿?
选项
答案
解析
(1)施工单位应在合同专用条款中约定的期限内,向监理工程师提交开工申请报告,经监理工程师审查,并报建设单位批准后,监理工程师应在合同条款中约定的期限内发布 开工令。施工单位应在开工令中指定的日期内开工。 (2)出现下列情况时,经监理工程师确认并报建设单位批准,施丁期可以延长:①设计变更或工程量增加造成工程延误;②不可抗力或地质条件变化造成工程延误;③建设单位原因造成工程延误;④合同专用条款中约定的其他情况。 (3)在确有必要,监理工程师通知施工单位暂停施工,停工责任在施丁单位时,停工损失由施工单位承担,施工期不予延长。若由于监理工程师的指令错误或停工责任在建设单位时,施工单位停工的经济损失由建设单位承担,由此影响的施工期相应延长。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/tVAaKKKQ
相关试题推荐
工程施工投标资格投标资格能力要素中,关于投标申请人资质的说法,错误的是()。A:申请人应是具有相应工程施工资质及其等级标准的企业法人B:招标人接受联合体形式投
工程建设项目设计招标文件中,关于投标补偿费用和奖金的说法,错误的是()。A:属于按已定工程设计方案选择工程扩初设计和施工图设计单位的一般不设投标补偿费用和奖金
投标有效期从()起算,并应满足完成开标、评标、定标以及签订合同等工作所需要的时间。A:投标函标明的签章日期B:投标保证金提交之日C:提交投标文件的截止之日
工程投标文件一般不包括()。A:投标函及投标函附录B:法定代表人身份证明或授权委托书C:未标价的工程量清单D:施工组织设计
工程设计、监理、施工和工程总承包以及特许经营等项目招标一般需要组织()。A:投标预备会B:组建评标委员会C:组织资格审查D:现场踏勘
施工总承包资质、专业承包资质、劳务分包资质以及设计施工一体化资质序列按照()分别划分为若干资质类别和资质等级。A:工程性质、技术特点B:工程类型、环境特点C
某工程建设项目施工招标中,投标人递交了20万元投标保证金,在收到中标通知书后,又书面通知招标人放弃中标。现招标人有证据表明自己因中标人放弃中标而遭受30万...
工程施工招标项目采用综合评估法评标时,下列说法中,错误的是()。A:综合评估法详细评审的内容通常包括投标报价、施工组织设计、项目管理机构及其他因素等B:投标报
在工程施工监理招标文件中,()是中标人与招标人签订合同,明确双方权利、义务、责任的主要条件。A:合同文件B:投标人须知C:监理大纲要求D:工程技术文件
按照采购主体划分,采购可以分为()。A:国内采购和国际采购B:工程采购、货物采购和服务采购C:工程设计采购、监理采购、施工采购和科技采购D:公共采购、企
随机试题
电容器断路器跳闸不准强行试送
有关接触式桥体的说法不正确的是()
某联营企业由两方投资,A方未按联营合同缴足出资,B方根据仲裁协议申请仲裁。仲裁过
组成检验批时,允许将()的产品汇集成一个交检批。 A.完全不同生产条件下制造
城市生态学研究的目的是()。 A.衡量城市人类生存环境质量的生态学指标
月经规律妇女常用推算预产期的方法是A.早孕反应开始的时间B.孕早期妇科检查时子宫大小C.自末次月经开始之日D.自末次月经干净之日E.初觉胎动的时间
`对急性脑出血的患者护理措施不正确的是()。A.密切观察生命体征、意识和瞳孔变化B.偏瘫患者穿衣时先穿健侧,再穿患侧C.保持患者大便通畅D.保持瘫
工程项目综合管理最基本的特点是( )A.动态发展性B.整体优化性C.费用最小性D.风险最低性E.合理进度安排性
()一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.购买商业保险C.业务外包D.独立营业方案
下列关于汇兑损益的表述中,正确的是:A、企业发生的汇兑损益一律计入财务费用B、清算期间发生的汇兑损益,应该计入清算收益C、与购进固定资产直接有关的汇兑损益,