首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
考公考编
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经
tikufree
2020-05-20
58
问题
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,经总监理工程师批准的施工总进度计划如图5-1所示(时间单位:月),各项工作均按最早开始时间安排且匀速施工。施工过程中发生如下事件:
预拌混凝土坍落度控制图 事件1:工作C开始后,施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请,由于该项工程变更不涉及修改设计图纸,施工单位要求总监理工程师尽快签发工程变更单。 事件2:施工中遭遇不可抗力,导致工作G停工2个月、工作H停工1个月,并造成施工单位20万元的窝工损失,为确保工程按原计划时间完成,产生赶工费15万元。施工单位向项目监理机构提出申请,要求费用补偿35万元,工程延期3个月。 事件3:工程开工后第1-4月拟完成工程计划投资、已完工程计划投资与已完工程实际投资如图5-2所示: 图5-2 投资比较图{图2}投资比较图
选项
问题: 1、确定图5-1施工总进度计划的总工期及关键工作,计算工作G的总时差。 2、针对事件1,写出项目监理机构处理工程变更的程序。 3、事件2中,项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期分别为多少?说明理由。 4、针对事件3,指出工程在第4月末的投资偏差和进度偏差(以投资额表示)。
答案
解析
问题1、确定5-1施工总进度计划的总工期及关键工作,计算工作G的总时差。 答:1期25月 关键线路如图,G总时差=1月。 2、针对事件1,写出项目监理机构处理工程变更的程序。 答:总监理工程师委派专监进行调查取证,并写出书面意见,呈报总监理工程师审查,总监审查同意工程变更内容,提交业主转呈设计单位,确认工程变更文件,正式工程文件经总监理工程师确认后下发施工单位执行,如果不同意变更内容,写出书面意见返还承包商执行原计划文件。 3、事件2中,项目监理机构应批准的费用补偿和工程延期分别为多少?说明理由。 批准工期一个月费用15万元 GTF=3 ,又因为G停工2个月不影响总工期 H工作在关键线路上工作H停工一个月影响总工期一个月 因为发生不可抗力,发生得窝工费由施工单位自己承担,赶工费用由建设单位承担 4、针对事件3,指出工程在第4月末的投资偏差和进度偏差(以投资额表示)。 投资偏差=BCWP-ACWP=1400-1200=200 进度偏差=1400-1700=-300
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/teqMKKKQ
相关试题推荐
勘察设计和前期工程费主要包括( ),以及“三通一平”等土地开发工程费支出。 A
一般情况下,规划设计费为建安工程费的( )左右。 A、1% B、2%
最高工程费用与预测可能的工程费用之间差距越大,说明开发项目承受工程费用增加风险的
房地产开发项目的主要不确定性因素包括( )。 A、建筑安装工程费 B、开发
契约型基金合同中合规与自律相关内容包括( )。 Ⅰ.声明与承诺 Ⅱ.风险揭示
在合伙型基金合同的必备内容中,与股权投资业务相关的约定包括( )。 Ⅰ.合伙期
公司型基金合同中,与组织形式相关的内容包括( )。 Ⅰ.基本情况 Ⅱ.股东出
对于契约型基金,基金合同当事人订立基金合同应遵循的原则不包括( )。 A、平等
股权投资基金投资决策委员会审查同意进行投资的企业或项目,经法律顾问审核相关合同协
股权投资基金项目完成立项后,通常会与项目企业签署( )。 A、基金合同 B
随机试题
小量阿司匹林预防血栓形成的机制是 A、抑制磷脂酶 B、抑制TXA2的合成
下列自动喷水灭火系统中,采用闭式喷头的有()。
根据《中华人民共和国海洋环境保护法》,海洋功能区划是指依据海洋()以及自然资源和
对于邮政工作人员不仅开拆他人邮件并且窃取财物的行为,以()从重处罚。
亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是 A.肺炎球菌 B.草绿色链球菌 C.
下列各项不属于讲授法优点的是()。A.易于操作B.经济高效C.多向式信息交流D.有利于教师作用的发挥
股票增值权模式的适用范围是( )。A.现金流量比较充裕的非上市公司和上市公司B.现金流量比较充裕且比较稳定的上市公司和现金流量比较充裕的非上市公司C.业绩
第42题答案是__________A.tookB.droppedC.gotD.pulled
下列关于剥夺政治权利的说法正确的是:() A.甲因犯罪被判处管制1年,同时附加剥夺政治权利,则甲被剥夺政治权利的期限也是1年,从被判处管制的判决执行之...
()是指保证人和债权人约定,当债务人不履行债务时,保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.抵押B.定金C.保证D.质押