首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表1。 表1...
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表1。 表1...
admin
2020-12-24
49
问题
某工程的施工合同工期为16周,项目监理机构批准的施工进度计划如图1所示(时间单位:周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表1。
表1 施工单位报价单
工程施工进行到第4周时进行进度检查,发生如下几个事件:
事件1:A工作已经完成,但由于设计图纸局部修改,实际完成的工程量为840m3,工作持续时间未变。
事件2:B工作施工时,遇到异常恶劣的气候,造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工,损失1万元,实际只完成估算工程量的25%。
事件3:C工作为检验检测配合工作,只完成了估算工程量的20%,施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元人民币。
事件4:施工中发现地下文物,导致D工作尚未开始,造成施工单位自有设备闲置4个台班,台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。
问题:
1.根据第4周末的检查结果,在图1上绘制实际进度前锋线,逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响,并说明理由。
2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求,项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?
3.施工单位是否可以就事件2、事件4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?
4.事件3中C工作发生的费用如何结算?
5.前4周施工单位可以得到的结算款为多少元人民币?
选项
答案
解析
1.实际进度前锋线如图2所示。
(2)B工作拖后1周。因B工作总时差为1周,所以不影响工期。 C工作拖后1周。因C工作总时差为3周,所以不影响工期。 D工作拖后2周。因D工作为关键工作,所以影响工期为2周。 2.应批准工程延期2周。因为施工中发现地下文物致使D工作拖延,不属于施工单位责任。 3.(1)事件2不能索赔费用。因事件2中遇到异常恶劣气候属于不可抗力事件,根据施工合同示范文本通用条款的规定,不可抗力发生后,承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担。事件2不能提出费用索赔,只能索赔工期。 (2)事件4可以索赔费用。因事件4在施工中发现地下文物并不是由施工单位原因造成的工期延迟,所以施工单位可以索赔工期及索赔费用。 (3)索赔费用为4×100+1200=1600元。 4.事件3中C工作发生的费用不予结算。因施工单位对C工作的费用没有报价,所以认为该费用已含在分项工程费用之中。 5.施工单位可以得到的结算款计算如下: A工作:840×300=252000元 B工作:1200×25%×320=96000元 D工作:4×100+1200=1600元 总计得到的结算款为252000+96000+1600=349600元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/uMGaKKKQ
相关试题推荐
年度投资规模和在建项目投资总规模是反映一定时期投资总规模的两大指标。其中,在建项目投资总规模由( )组成。A:上年投资总规模B:在建项目截止上年底累计已完成
目前我国的间接融资机构以银行为主体,包括()等商业银行和国家开发银行、中国农业开发银行和中国进出口银行等政策性银行。A:中国工商银行B:招商银行C:中国农
政府投资必须注重效益,为提高效益,需要在()方面进行规范和采取措施。A:科学决策B:发挥中介服务机构的作用C:部门监督D:资本金注入E:推行代建制
金融媒介包括( )。A:商业银行B:投资者C:资金拥有者D:信用中介E:储蓄机构
承担工程咨询任务的咨询工程师应该( )。A:掌握财政、金融方面的政策B:掌握发展规划知识C:掌握工程施工技术规范D:掌握经济政策E:掌握发展规划和经济
下列选项中属于按项目建设阶段分类的固定资产投资项目是()。A:开工项目B:筹建项目C:扩建项目D:在建项目E:改建项目
服务贸易的主要规则有()。A:无条件最惠国待遇B:国民待遇C:在市场准人方面,规定每一成员方给予其他成员方服务提供者的待遇,应不低于其在承担义务的计划表中
当前我国老工业基地结构调整工作的重点有( )。A:调整所有制结构B:调整城乡结构C:调整产业结构D:调整企业结构E:调整就业结构
对固定资产投资的监管包括()。A:企业投资项目的监管B:商业投资项目的监管C:国有投资项目的监管D:对投资中介服务机构的监管E:完善法律法规,依法监督
1999年,原国家计委发布了《重大项目违规问题举报办法(试行)》中提出的举报的内容可以包括()。A:项目建设违反国家审批程序B:项目的进度延长C:擅自更改
随机试题
在隧道开挖方法中,台阶开挖法的注意事项包括()。 A、适宜人工开挖或小型机械作
关于职业禁止,下列哪一选项是正确的? A.利用职务上的便利实施犯罪的,不一定都
男性,52岁。确诊2型糖尿病1年,给予合理饮食和运动治疗并口服二甲双胍500m
商业银行不得对()用途的业务进行授信。
(2017真题)下列建筑材料及制品中,燃烧性能等级属于B1级的是()。
下列有关儿童蛔虫病描述正确的是A、患者是唯一的传染源B、蛔虫幼虫移行可以引起游走性皮下包块C、肠道蛔虫大多数没有临床症状D、胆道蛔虫主要表现腹痛及黄疸E
某市的一份报告显示,相比2010年和2009年的数据,尽管通信产品申(投)诉总体数量呈下降趋势,但一直居年度十大热点的第二位。随着大量新技术的应用,手机的...
在行政诉讼中,对于行政机关显失公平的行政处罚,人民法院可以( )。A.判决撤销B.判决部分撤销C.判决变更D.判令被告重新作出具体行政行为
共用题干 患者女性,55岁,因哮喘发作在医院急诊就医,医嘱“氨茶碱0.25g加入25%葡萄糖20ml,iv”。采集血标本时,正确的措施是A:取血1mlB:
简述当代中国法律体系的特色。