下列合同事件中，承包人既能索赔工期又能索赔费用的事件是(　　)。A.不可抗力事件 B.施工过程中发现文物化石事件 C.发包人的原因导致试运行失败事件 D.

admin2020-12-24 42

问题下列合同事件中，承包人既能索赔工期又能索赔费用的事件是(　　)。

选项 A.不可抗力事件

B.施工过程中发现文物化石事件

C.发包人的原因导致试运行失败事件

D.发包人要求承包人提前竣工事件

答案B

解析不可抗力事件只能给予承包商工期索赔，由于发包人的原因导致试运行失败事件能给予承包商费用和利润索赔；发包人要求承包人提前竣工事件能给予承包商费用索赔；而施工过程中发现文物化石事件可以给予承包商工期和费用索赔。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/uNPQKKKQ

相关试题推荐

某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方2010年8...
根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。A.按专用合同条款约定提供施工场地B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料
建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是（）。A.不属于国家定价的材料（产品），有供方确定价格B.需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准C.建筑材料
根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（）。A.工期和费用B.工期、费用和利润C.
根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润B.
下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（）。A.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的B.因地震造成工程停工的C.发包人支付合
关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（）。A.施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同B.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任C
施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在（）。A.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图B.施工总承包管理单位的招标与设
施工总承包模式的特点有（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.业主对施工总承包单位的依赖较大C.业主要负责所有承包单位的管理
关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管

随机试题

70.某多层砖木结构古建筑，砖墙承重，四坡木结构屋顶，其东侧与一座多层的平屋面钢
田某拒不履行法院令其迁出钟某房屋的判决，因钟某已与他人签订租房合同，房屋无法交给
学校实现教育目的的培养人的基本途径是（）。 A.政治思想品德教育B.教学
骨性关节炎的治疗，下列哪项表述不正确:A.随着年龄增加，疾病加重，故应及早治疗B.治疗应个体化C.治疗应注意效益/风险比例D.理疗、镇痛剂、非甾体
《铁路机车运用管理规则》规定：铁路局间调拨、新造或维修机车在回送前，应由机车所属单位（或制造、修理单位）拍发电报，电告途经的铁路局调度所、机车调度。
巴比妥类药物分子中具有的母核结构是A:丙二酰脲结构B:芳伯氨基结构C:酚羟基结构D:环戊烷并多氢菲母核E:共轭多烯醇侧链
重力作用可造成乳剂A.破裂B.酸败C.分层D.转相E.絮凝
存一种激素，虽溶于水，但与脂溶性激素一样需进入核内发挥作用。这种激素是A.胰岛素B.心钠素C.生长素D.肾上腺素E.甲状腺激素
属于解毒类保肝药的是（）A：还原型谷胱甘肽B：多烯磷脂酰胆碱C：异甘草酸镁D：双环醇E：熊去氧胆酸
操作风险管理流程依次包括如下步骤：操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。()

下列合同事件中，承包人既能索赔工期又能索赔费用的事件是( )。A.不可抗力事件 B.施工过程中发现文物化石事件 C.发包人的原因导致试运行失败事件 D.

某工程项目承包人在2010年7月12日向发包人提交了竣工验收报告，发包人收到报告后，于2010年8月5日组织竣工验收，参加验收各方2010年8...

根据《标准施工招标文件》，关于发包人责任和义务的说法，错误的是（）。A.按专用合同条款约定提供施工场地B.提供施工场地内地下管线和地下设施等资料，并保证资料

建筑材料采购合同条款的相关说法，正确的是（）。A.不属于国家定价的材料（产品），有供方确定价格B.需方提货的，交货日期以需方收货戳记的日期为准C.建筑材料

根据九部委《标准施工招标文件》，监理人对隐蔽工程重新检查，经经验证明工程质量符合合同要求的，发包人应补偿承包人（）。A.工期和费用B.工期、费用和利润C.

根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工的说法，正确的是（）。A.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润B.

下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（）。A.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的B.因地震造成工程停工的C.发包人支付合

关于施工总承包管理方责任的说法，正确的有（）。A.施工总承包管理方和施工总承包方承担的管理任务和责任不同B.施工总承包管理方承担对分包方的组织和管理责任C

施工总承包管理与施工总承包相比，其在工作开展程序方面的不同主要表现在（）。A.施工总承包管理单位的招标可以不依赖完整的施工图B.施工总承包管理单位的招标与设

施工总承包模式的特点有（）。A.在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制B.业主对施工总承包单位的依赖较大C.业主要负责所有承包单位的管理

关于施工总承包模式和施工总承包管理模式比较的说法，正确的是（）。A.采用费率招标的施工总承包模式，对投资控制有利B.施工总承包管理模式下，发包方招标和合同管

70.某多层砖木结构古建筑，砖墙承重，四坡木结构屋顶，其东侧与一座多层的平屋面钢

田某拒不履行法院令其迁出钟某房屋的判决，因钟某已与他人签订租房合同，房屋无法交给

学校实现教育目的的培养人的基本途径是（）。 A.政治思想品德教育B.教学

骨性关节炎的治疗，下列哪项表述不正确:A.随着年龄增加，疾病加重，故应及早治疗B.治疗应个体化C.治疗应注意效益/风险比例D.理疗、镇痛剂、非甾体

《铁路机车运用管理规则》规定：铁路局间调拨、新造或维修机车在回送前，应由机车所属单位（或制造、修理单位）拍发电报，电告途经的铁路局调度所、机车调度。

巴比妥类药物分子中具有的母核结构是A:丙二酰脲结构B:芳伯氨基结构C:酚羟基结构D:环戊烷并多氢菲母核E:共轭多烯醇侧链

重力作用可造成乳剂A.破裂B.酸败C.分层D.转相E.絮凝

存一种激素，虽溶于水，但与脂溶性激素一样需进入核内发挥作用。这种激素是A.胰岛素B.心钠素C.生长素D.肾上腺素E.甲状腺激素

属于解毒类保肝药的是（）A：还原型谷胱甘肽B：多烯磷脂酰胆碱C：异甘草酸镁D：双环醇E：熊去氧胆酸

操作风险管理流程依次包括如下步骤：操作风险识别、操作风险计量与经济资本配置、操作风险评估与控制、操作风险监测与报告。()

下列合同事件中，承包人既能索赔工期又能索赔费用的事件是(　　)。A.不可抗力事件 B.施工过程中发现文物化石事件 C.发包人的原因导致试运行失败事件 D.