首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景 某公司中标了一个新建矿井工程,该公司组建项目部负责该项目的具体实施,在项
背景 某公司中标了一个新建矿井工程,该公司组建项目部负责该项目的具体实施,在项
免费考试题库
2019-12-17
60
问题
背景某公司中标了一个新建矿井工程,该公司组建项目部负责该项目的具体实施,在项目进行过程中,发生了以下事件:事件一:在施工过程中,因建设单位的原因,增加了一部分工程量,形成了合同的变更;事件二:就增加的工程量,项目部提出了索赔。问题一,请简述矿业工程施工合同变更的范围。二,请简述索赔成立的条件。三,请简述承包人的索赔程序。
选项
答案
解析
变更的范围:(1)对合同中任何工作工程量的改变。(2)任何工作质量或其他特性的变更。(3)工程任何部分标高、位置和尺寸的改变。(4)删减任何合同约定的工作内容。(5)进行永久工程所必需的任何附加工作、永久设备、材料供应或其他服务的变更。(6)改变原定的施工顺序或时间安排。(7)承包人在施工中提出的合理化建议。(8)其他变更。二索赔的成立,应该同时具备以下三个前提条件:(1)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(2)造成费用增加或工期损失的原因,按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任;(3)承包人按合同规定的程序和事件提交索赔意向通知书和索赔报告。三承包人的索赔程序:(1) 意向通知首先由承包人发出索赔意向通知。承包人必须在索赔事件发生后的28 d内向工程师递交索赔意向通知,声明将对此事件索赔。(2) 提交索赔报告和有关资料索赔意向通知提交后的28d内,或业主(监理工程师)同意的其他合理时间,承包人应递送正式的索赔报告。这是索赔程序中最重要的一环。(3)索赔报告评审接到承包人的索赔意向通知后,业主(监理工程师)应认真研究、审核承包人报送的索赔资料,以判定索赔是否成立,并在28d内予以答复。(4)确定合理的补偿额
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wLTNKKKQ
相关试题推荐
可作为重组DNA的目的基因有
将PstⅠ内切酶切割后的目的基因与用相同内切酶切割后的载体DNA连接属
在已知序列的情况下获得目的DMA最常用的是
术前常规禁食的主要目的是
肝昏迷患者给予肠道抗生素的目的是()
组DNA是指为特殊目的而将()
获取目的基因的途径大致有
某医院病房楼改造工程包括装饰工程、钢结构工程和顶层停机坪工程,采取公开招标方式,
工程总承包模式相对于工程设计、施工、设备采购分别承包模式具有优势特点,因此,工程
某政府投资工程施工招标项目,分A、B两个标段,一次招标完成。招标代理合同约定按规
随机试题
绞窄性腹股沟斜疝在行肠切除吻合术后应行
以下哪项不是以减小扩散速度为主要原理制备缓控释制剂
患者男,30岁,数小时前右腰部突发阵发性绞痛,并向下肢、腹部、会阴部放射,伴恶心
丁香主治的病证是
下列关于气雾剂的叙述中错误的为
属于机坪供电对象的是()。A.顺闪灯光系统B.调光器C.泊位引导装置D.助航灯光供电系统
右侧标志表示注意避让直行方向来的机动车。
公司债券每张面值()元,发行价格由发行人与保荐人通过市场询价确定。A、1B、10C、100D、1000
与DNA结合,进而抑制DNA和RNA合成的药物是A.紫杉醇B.顺铂C.三尖杉酯碱D.多柔比星E.放线菌素
关于仲裁裁决执行效力的说法,正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的,另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请