首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程合同约定, 提前/延误的奖/罚为 2000 元/d。 施工单位编制了如下计
某工程合同约定, 提前/延误的奖/罚为 2000 元/d。 施工单位编制了如下计
shuhaiku
2019-12-17
13
问题
某工程合同约定, 提前/延误的奖/罚为 2000 元/d。 施工单位编制了如下计划, 经监理批准后实施(单位: 周):
施工过程中, 发生如下延误及其时间如下:
问题: 实际工期是多少天? 施工单位可索赔工期是多少天? 施工单位可得到的奖励或罚款是多少元?
选项
答案
解析
(1) 经过 C、 G、 H 延误后, 新关键线路为: A-B-C-G-I, 此时计算工期为 45 周,所以实际工期为 315 天。(2) 因为 G、 H 工作的延误属非承包人责任, 且经过 G、 H 延误后, 新关键线路为: A-B-C-G-I,此时计算工期为 41 周。原关键线路为: A-B-E-H-I, 计算工期为 38 周。所以施工单位可索赔的工期为: 41-38=3 周, 即 21 天。(3) 可得到的罚款为(45-41) ×7×2000=28*2000=56000 元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/wMZEKKKQ
相关试题推荐
某单代号网络计划如下图所示:下列正确的有()
某双代号网络计划如下图(图中粗实线为关键工作),若计划工期等于计算工期,则自由时
重点、难点分部(分项)工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于合同文件的优先解释顺序,正确的有()。
关于成本加酬金合同的说法,错误的是()。
组成FIDIC合同文件的以下组成部分可以互为解释,互为说明。当出现含糊不清或
根据《建设工程施工合同(示范文本)》,关于合同文件的优先解释顺序,正确的有()
下列不属于分部工程质量验收合格应符合的条件的是()。
某单代号网络计划如下图,其计算工期是()天。
关于建设工程安全事故报告的处理措施中说法正确的是()。
随机试题
判断下列各图所示体系的几何构造性质为:
水平台面上放置一装有某种液体的容器,将A、B、C三个重量一样的块体放入容器中,当
基金管理公司需要在每年结束之日起()日内,披露基金年度报告。
个人贷款的期限最长为( )年。
具有易袭阴位致病特点的邪气是
根据《废弃危险化学品污染环境防治办法》的有关规定,下列选项中错误的是()。 A
结合教学实际.试分析布鲁纳的认知~结构学习论。
被告人林某,某市国有中天股份有限公司经理。2009年该市检察院收到一封检举信,
牛奶中含量较多的维生素是( )A.维生素B.烟酸C.维生素D.维生素E.维生素
对建设工程来说,新员工上岗前的三级安全教育具体应由()负责实施。 A.公司、项目、班组 B.企业、工区、施工队 C.企业、公司、工程处 D.工区...