首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,并附有相关证明材料,要求补偿的经济损失如下:在建工程损失26万元;承包人受...
某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,并附有相关证明材料,要求补偿的经济损失如下:在建工程损失26万元;承包人受...
admin
2020-12-24
66
问题
某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,并附有相关证明材料,要求补偿的经济损失如下:在建工程损失26万元;承包人受伤人员医药费、补偿金4.5万元;施工机具损坏损失12万元;施工机具闲置、施工人员窝工损失5.6万元;工程清理、修复费用3.5万元。项目监理机构应批准的补偿金额为( )。
选项
A、29.5万元
B、34万元
C、39.6万元
D、51.6万元
答案
A
解析
2019新版教材P267 此题主要是考查不可抗力内容的记忆。根据1Z103082-7算例得出在建工程损失26万元的经济损失应补偿给承包人(不可抗力造成工程本身的损失,由发包人承担);承包人为受伤人员支付的医药费、补偿费4.5万元的经济损失不应补偿给承包人(不可抗力造成承发包双方的人员伤亡,分别各自承担);施工机具损坏损失12万元的经济损失不应补偿给承包人(不可抗力造成施工机械设备损坏,由承包人承担);施工机具闲置、施工人员窝工损失5.6万元的经济损失不应补偿给承包人(不可抗力造成承包人机械设备的停工损失,由承包人承担);工程清理、修复赞用3.5万元的经济损失应补偿给承包人(不可抗力造成工程所需清理、修复费用,由发包人承担)一因此,项目监理机构应批准的补偿金额:26+3.5=29.5万元。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/xeSaKKKQ
相关试题推荐
工程承包合同价值在80万元的项目,建筑安装工程费用的主要结算是()。 A.按月结算 B.竣工后一次结算 C.分段结算 D.按天结算
建设工程施工合同订立过程中,发承包双方开展合同谈判的时间是()。2018真题A、投标人提交投标文件时B、订立、签署书面合同时C、招标人退还投标保证金后D、
业主依据建设工程施工承包合同支付工程合同款可分()四个阶段进行。 A.履约担保金、工程预付款、工程进度款和最终付款 B.履约担保金、工程进...
在建设工程合同的订立过程中,投标人根据招标内容在约定期限内向招标人提交投标文件,此为()。 A.要约邀请 B.要约 C.承诺 D....
关于建设工程施工合同谈判与签约的说法,正确的是()。 A.在合同谈判阶段形成的所有文件都是合同文件的组成部分 B.建设工程施工合同由合同双...
招标人须知是招标人向投标人传递的基础信息文件,投标人应特别注意其中的()。 A.招标工程的范围和详细内容 B.招标人的责权利 C.施工...
投标人须知是招标人向投标人传递基础信息的文件,投标人应特别注意其中的()等内容。 A.招标工程的范围 B.招标人的责权利 C.施工技术...
关于投标文件的说法,正确的是( )。2017A、通常投标文件中需要提交投标担保B、投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后,可另外提出新的要求C、投标
投标单位取得投标资格,获得招标文件之后的首要工作是研究招标文件,其次的工作是()。 A.选择施工方案 B.进行各项调查研究 C.确定投...
工程施工投标过程中,施工方案由投标人的()主持制定。 A.拟派项目经理 B.分管投标的副总经理 C.技术负责人 D.分管生产的副总经理
随机试题
水喷雾灭火系统投入运行后应进行维护管理,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范
12.电信管制的主要任务是处理电信业中不能单纯依靠()解决的问题。 A.市场
房源的动态性主要包括( )等方面。
当事人可以请求人民法院或仲裁机构变更或撤销合同的情形是()。
建设工程()合同是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境
用光学显微镜可以直接检查的是
下列哪项不是受精卵着床的必备条件 A透明带消失 B合体滋养细胞形成 C
日本和中国台湾地区将证券投资基金称为单位信托基金,英国和中国香港特别行政区称为
问题行为
下列影响维生素B12吸收的药物不包括()。A.对氨基水杨酸B.二甲双胍C.乙醇D.秋水仙碱E.苯乙双胍