甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣...

admin2020-12-24 65

问题甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2010年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算()天的拖期违约损失。

选项 A.15
B.16
C.17
D.21

答案D

解析教材P146 《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。因此拖期违约损失应该是5月31日减去5月10日。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/y6WaKKKQ

相关试题推荐

随机试题

甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣...

根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（）建立。A.建设项目B.单项工程C.分部工程D.单位工程

下列项目质量风险中，属于管理风险的是()A.项目实施人员对工程技术的应用不当B.社会上的腐败现象和违法行为C.采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，工程缺陷责任期自（）起计算。A.合同签订日期B.竣工验收合格之日C.实际竣工日期D.颁

根据FIDIC《施工合同条件》，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是()。A.业主应征求投标人意见后才能进行投标B.当总价和单价计算结果不一致时

建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。A.决策阶段B.实施阶段C.使用阶段D.全寿命阶段

建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理方法。A.减量化处理B.焚烧C.稳定固化D.消纳分解

在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容。A.合同分析B.合同跟踪C.合同交底D.合同实施控制

根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》(GF—2011—0216)，发包人的义务是（）A.组织竣工检查B.提供设计审查所需的资料C.提交临时占地资料

关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有（）。A.反映了最佳施工方案在时间上的安排B.反映了施工机具等资源的供应情况C.反映了施工方案在空间上的全面安

关于安全生产事故应急预案的说法，正确的有（）。A.应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施

25岁初产妇，孕38周，风湿性心脏病，已临产，宫口已开全，心功能Ⅰ～Ⅱ级，胎儿体

不属于体内药物分析样品的是

电缆的防火与阻燃设计应符合的规定有（）。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），关于工程变更程序的

颗粒粗细不均匀 A.片重差异超量 B.含量均勾度不合格 C.裂片 D.松

材料一:2010年中央一号文件指出：“加强农村基层组织建设，巩固党在农村的执政基础”，必须“切实维护农村社会稳定。完善党和政府主导的维护群众权益机制,切...

男，30岁。约1年时间孤僻、寡言，近期由于被上级批评后出现失眠，不上班并紧闭门窗，声称有人监视自己，在家中不敢谈话，说家中已被安装窃听器，公安局也要逮捕自...

因下列纠纷提起的诉讼中,适用专属管辖的有()。A.预制构配件运输纠纷B.技术许可纠纷C.不动产纠纷D.港口作业纠纷E.继承遗产纠纷

李某租住王某一间房,2008年租赁合同到期，李某迟迟不愿退房。王某无奈，只得将李某诉至法院，法院判决李某退房。判决生效后,李某无正当理由拒不执行，王某于是...

下列各项，能够引起企业所有者权益总额增加的是（　　）。A、提取盈余公积B、发放股票股利C、接受投资者投资D、本期实现亏损

甲乙双方的施工合同约定工程应于2010年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣...

根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（）建立。A.建设项目B.单项工程C.分部工程D.单位工程

下列项目质量风险中，属于管理风险的是()A.项目实施人员对工程技术的应用不当B.社会上的腐败现象和违法行为C.采用不够成熟的新结构、新技术、新工艺

根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)，工程缺陷责任期自（）起计算。A.合同签订日期B.竣工验收合格之日C.实际竣工日期D.颁

根据FIDIC《施工合同条件》，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是()。A.业主应征求投标人意见后才能进行投标B.当总价和单价计算结果不一致时

建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。A.决策阶段B.实施阶段C.使用阶段D.全寿命阶段

建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理方法。A.减量化处理B.焚烧C.稳定固化D.消纳分解

在施工合同实施中，“项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员”的活动属于（）的内容。A.合同分析B.合同跟踪C.合同交底D.合同实施控制

根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》(GF—2011—0216)，发包人的义务是（）A.组织竣工检查B.提供设计审查所需的资料C.提交临时占地资料

关于施工组织设计中施工平面图的说法中，正确的有（）。A.反映了最佳施工方案在时间上的安排B.反映了施工机具等资源的供应情况C.反映了施工方案在空间上的全面安

关于安全生产事故应急预案的说法，正确的有（）。A.应急预案编制应结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况B.应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施

25岁初产妇，孕38周，风湿性心脏病，已临产，宫口已开全，心功能Ⅰ～Ⅱ级，胎儿体

不属于体内药物分析样品的是

电缆的防火与阻燃设计应符合的规定有（）。

根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），关于工程变更程序的

颗粒粗细不均匀 A.片重差异超量 B.含量均勾度不合格 C.裂片 D.松

材料一:2010年中央一号文件指出：“加强农村基层组织建设，巩固党在农村的执政基础”，必须“切实维护农村社会稳定。完善党和政府主导的维护群众权益机制,切...

男，30岁。约1年时间孤僻、寡言，近期由于被上级批评后出现失眠，不上班并紧闭门窗，声称有人监视自己，在家中不敢谈话，说家中已被安装窃听器，公安局也要逮捕自...

因下列纠纷提起的诉讼中,适用专属管辖的有()。A.预制构配件运输纠纷B.技术许可纠纷C.不动产纠纷D.港口作业纠纷E.继承遗产纠纷

李某租住王某一间房,2008年租赁合同到期，李某迟迟不愿退房。王某无奈，只得将李某诉至法院，法院判决李某退房。判决生效后,李某无正当理由拒不执行，王某于是...

下列各项，能够引起企业所有者权益总额增加的是（ ）。A、提取盈余公积B、发放股票股利C、接受投资者投资D、本期实现亏损

下列各项，能够引起企业所有者权益总额增加的是（　　）。A、提取盈余公积B、发放股票股利C、接受投资者投资D、本期实现亏损