首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
建筑工程
背景 某施工单位中标承担了一副井井筒工程,该副井井筒净直径5m,掘进荒径6~7m,井筒深度720m,两侧马头门各施工20m,包含相关设备基础,管子道开口...
背景 某施工单位中标承担了一副井井筒工程,该副井井筒净直径5m,掘进荒径6~7m,井筒深度720m,两侧马头门各施工20m,包含相关设备基础,管子道开口...
admin
2020-12-24
37
问题
背景
某施工单位中标承担了一副井井筒工程,该副井井筒净直径5m,掘进荒径6~7m,井筒深度720m,两侧马头门各施工20m,包含相关设备基础,管子道开口施工5m,该项目合同工期12个月,自签订合同之日起算,井筒平均进尺85m/月。井筒施工工期合同签订之后,项目经理立即组织人员与设备,成立了施工项目部,配备生产副经理、经营副经理和技术副经理(施工),1个机电队,1个运输队,1个掘进队,项目部管理层设置了相关职能部室,有生产技术组、财务组、后勤组、经营组等。为了减轻工人的劳动强度,掘进队采取四六制综合班组作业方式,每班固定上班时间6个小时,由队长为每个班组的作业量进行考核。项目经理接受任务后,首先组织工程技术人员编制施工组织设计,制定技术方案,井筒施工采用临时凿井井架,井筒内布置了两套单钩提升,吊桶均为4m3,主提升机为JKZ-2.8/15.5,副提升机为JK-2.5/11.5,2台HZ-4型中心回转抓岩机,1趟Ф400金属风筒,混凝土采用底卸式吊桶运输,80DGL-75X8吊泵排水。然后项目经理按照制定的技术方案估算了一下工期,要求技术人员在编制施工排队时按施工准备期2.5个月,井筒施工工期8个月,马头门施工2个月考虑。
问题
1.项目经理部配置和组织有何不妥?
2.项目经理接受任务后在制定技术方案中有何不妥?
3.分析该项目部的劳动组织。
选项
答案
解析
1.根据要求,矿山施工项目经理部必须有专职安全副经理。本案例的项目经理部缺少安全副经理;技术经理只有施工技术经理也不妥,另应配备地质经理(或工程师)。本案 例仅施工井筒工程,通风工作可以由安全或技术经理负责,如涉及二、三期工程,则有主管通风工作的经理外,还必须建立通风队。 2.项目经理制定技术方案时安排顺序不妥,应该是首先考虑工期的安排,施工准备期是可以提前估算,马头门的施工工期也可基本确定,这样,就可以估算出井筒施工应该安排的工期,再计算出井筒施丁进度需求,然后根据井筒施工进度需求制定井筒施工技术方案和设备的配备。 井筒布置2套单钩提升不妥,因为井筒净直径5m只能布置1套单钩,而且副提升机为JK-2. 5/11. 5也不能提升4m3吊桶;2台中心回转抓岩机不妥,井筒布置不下。1趟Ф400金属风筒,不能满足通风需求,以1趟Ф 800胶质风筒为宜。80DGL-75X8吊泵排水不妥,不能满足排水深度要求。 3.该项目部掘进队采取四六制综合班组作业方式,不适合组织快速施工,因为立井井筒施工凿岩爆破、出渣、砌壁、清底4个主要工序专业性非常强,而且人员变化大,如 凿岩爆破班组一般为6个伞钻手,2~3名辅助人员即可,出渣班组则主要是抓岩机司机和把钩信号工,而清底班则以力工为主。如果采取综合班组作业方式则要求所有职工必须熟练掌握所有工序的作业,每个班组都要按工序最多的人员配备,易造成窝工,浪费专业技术工人,且易引发怠工现象。建议适宜组织快速作业的方式是采用固定工序滚班作业,这样可以充分发挥专业技术工人的特长,便于组织管理。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/yeDaKKKQ
相关试题推荐
行政监督部门对相关人员进行询问时,应当由()名以上行政执法人员进行。A:2B:3C:4D:5
某工程承包合同纠纷经第二审人民法院审理,裁定发回原审人民法院重审。下列不属于发回重审原因的是()。A:一审法院认定事实不清B:严重违反法定程序,可能影响案件正
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》,投诉人提交的投诉书的内容不包括()。A:投诉人的有效联系方式B:被投诉人的名称、地址C:相关请求及主张D:处
工程建设项目招标投标活动中,()是招标投标投诉的受理人。A:投标人B:招标投标的行政监督部门C:招标代理机构D:司法机关
在民事诉讼中,()是对人民法院进行监督的基础。A:合议制度B:回避制度C:公开审判制度D:两审终审制度
建设工程施工项目招标投标,签订中标合同后发生合同争议的,则以()作为合同履行地。[2011年真题]A:施工行为地B:合同签订地C:被告住所地D:原告住所地
某施工招标单位对招标投标监督机构作出的处罚不服,向王律师咨询其可以采取的维权途径,王律师认为该公司只可以采取申请复议的维权途径,这种说法是()。A:正确的,只能
在工程建设项目招标投标活动中,关于投诉人撤回投诉的说法正确的是()。A:禁止投诉人撤回投诉B:投诉人可以以口头形式提出C:即使查实有明显违法行为的,投诉人撤
在工程建设项目招标投标活动中,投诉人故意捏造事实、伪造证明材料的,由()驳回投诉,并给予警告。A:行政监督部门B:发改委C:财政部D:司法机关
在机电产品国际招标投标中,投标人对评标结果提出质疑的,须在公示期内及结束后()日内将《评标结果质疑表》及相关资料送达相应的主管部门。A:1B:2C:3D:
随机试题
任何一个国家的城市系统里都有不同的层次。一个城市总会有富人、 穷人的区别,总会
费雪方程式和剑桥方程式都说明商品价格和货币价值的升降取决于()。
洋务派创立的最大的军事工业是()。 A.天津机器局B.上海轮船招商局 C
下列关于刑事责任能力的说法正确的是()。
在激烈的竞争环境中,处在同一行业的企业纷纷通过市场营销争取某产品的最大市场份额,
王女士,26岁,初产妇,妊娠40周,近半月头痛、眼花,今晨出现剧烈头痛并呕吐2次
在确定财务报表整体的重要性时,通常应先选定一个基准。下列各项中,对基准的选择不恰
共用题干 ReadwithGreaterSpeedDoyouhave
习近平指出,办好思想政治理论课,最根本的是要全面贯彻党的教育方针,解决好()这个根本问题。A.培养什么人B.怎样培养人C.立徳树人D.为谁培养人
工程备料款数额的计算公式:工程备料款数额=(合同造价×材料比重)/年度施工天数×材料储备天数,公式中的材料储备天数应该由以下()等因素决定。A、当地材料