首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某工程在施工过程中,因不可抗力造成如下损失: (1)在建工程损失10万元;(2)
某工程在施工过程中,因不可抗力造成如下损失: (1)在建工程损失10万元;(2)
题库总管
2019-12-17
68
问题
某工程在施工过程中,因不可抗力造成如下损失: (1)在建工程损失10万元;(2)承包人受伤人员医药费和补偿金2万元;(3)施工机具损坏损失1万元(4)工程清理和修复费用0.5万元。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,共索赔13.5 万元。根据《建设工程施工合同(示范文本)》,项目监理机构应批准的索赔金额为( )万元。
选项
A.10.0B.10.5C.12.5D.13.5
答案
B
解析
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分别承担并调整合同价款和工期: (1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工 场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;(2) 发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用; (3) 承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担; (4) 停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用应由发包人承担; (5) 工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。 不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶 工费用应由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/zQyEKKKQ
相关试题推荐
某工程设计公司在进行某厂房得设计时,有三种方案A、B、C进行选择。经专家估算,三
某工程施工招标准备阶段,在确定招标方式时,招标人认为:建设工程是直接发包还是招标
III.电气安装工程 某贵宾室照明系统中1回路如图6-3-1所示。表6-3-1
II.工业管道安装工程 某一化工生产装置中部分热交换工艺管道系统,如图6-2
I.土建工程 某工程采用清单招标,按工程所在地的计价依据规定:部分措施项目和全
某工程施工承包合同价为3200万元,工期为18个月。承包合同规定: 1.发包
试题六 1.某总承包施工企业根据某安装工程的招标文件和施工方案决定按以下数据及
试题五 某工程项目业主采用《建设工程工程量清单计价规范KGB50500)规定
试题二 某工程项目合同工期为89天,网络进度计划如图2-1所示,其中,B、E、
某工程,招标文件中工程量清单标明的混凝土工程量为2400m3,投标文件综合单价分
随机试题
期货公司提供研究分析服务时,应保证研究分析人员通过协商形成研究分析意见和结论。(
含有木脂素、挥发油及有机酸的药材是 A、木瓜 B、吴茱萸 C、枳壳
下列不属于氨基糖苷类抗生素主要不良反应的是 A、耳毒性 B、肾损害 C
下列实施的审计程序与其目的相关的是( )。
关于总、分工作票下列说法正确的是()。 A.总工作票上所列的安全措施
共用题干 某企业拟开发新产品。有三种设计方案可供选择,因不同的设计方案的制造成
商品具有使用价值和价值两个属性是由()决定的。
固定义齿戴牙以后基牙疼痛,原因不可能是()A.固位体边缘设计为90°肩台B.基牙支持力不足C.底层冠和基牙不密合D.基牙和邻牙接触太紧E.咬
营养素的概念是指A.富含蛋白质、脂类和糖类的食物B.富含维生素、矿物质和水的食物C.富含必需氨基酸和微量元素的营养物质D.维持生存和健康,促进生长发育和生
经人民调解委员会调解达成调解协议后,双方当事人认为有必要的,可以自调解协议生效之日起()内共同向人民法院申请司法确认,人民法院应当及时对调解协议进行审查,...