首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 版)与发包人签订某引调水
某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 版)与发包人签订某引调水
恬恬
2019-12-17
14
问题
某承包人根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009 版)与发包人签订某引调水工程引水渠标段施工合同。合同签订后发生如下事件:事件一:项目部按要求编制了该工程的施工进度计划如图所示,经监理人批准后,工程如期开工;事件二:承包人完成施工控制网测量后,按监理人指示开展了抽样复测:(1)发现因发包人提供的某基准线不准确,造成与此相关的数据均超过允许误差标准,为此监理人指示承包人对发包人提供的基准点、基准线进行复测,并重新进行了施工控制网的测量,产生费用共计3 万元,增加工作时间5 天;(2)由于测量人员操作不当造成施工控制网数据异常,承包人进行了测量修正,修正费用0.5 万元,增加工作时间2 天。针对上述两种情况,承包人提出了延长工期和补偿费用的索赔要求。事件三:“土石开挖及垫层Ⅲ”施工中遇到地质勘探未查明的软弱底层,承包人及时通知监理人。监理人会同参建各方进行现场调查后,把该事件界定为不利物质条件,要求承包人采取合理措施继续施工,承包人按要求完成地基处理,导致“土石方开挖及垫层Ⅲ”工作时间延长了20 天,增加费用8.5 万元,承包人据此提出了延长工期20 天和增加费用8.5 万元的要求。问题:1.指出事件一施工进度计划图(图2)的关键线路(用节点编号表示);“土石方开挖及垫层Ⅲ”工作的总时差。2.事件二,承包人应获得的索赔有哪些?简要说明理由。3.事件三中,监理人收到承包人提出延长工期和增加费用的要求后,监理人按照什么处理程序办理?承包人的要求是否合理?简要说明理由。
选项
答案
解析
1.关键线路:1-2-3-4-6-7-8-9-11-12;“土石方开挖及垫层Ⅲ”工作的总时差:5 天。2.承包人应获得的索赔:费用3 万元,增加工作时间5 天。理由:发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的,发包人应当承担由此增加的费用和(或)工期延误。3、处理程序:监理人收到承包人提交的索赔通知书后,应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。监理人应商定或确定追加的付款和(或)延长的工期,并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42 天内,将索赔处理结果答复承包人。费用要求合理,工期要求不合理。理由:事件中为不利物质条件,承包人有权要求延长工期及增加费用;“土石方开挖及垫层Ⅲ”总时差5 天,延误20 天,所以索赔工期应为20-5=15 天。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/15AEKKKQ
相关试题推荐
根据《民法通则》和《物权法》,可以适用先占取得的物是()。
根据合同法律制度的规定,下列有关法定抵销的表述中,错误的是()。
根据我国法律规定,下列关于代理的说法中正确的是()。
2013年6月1日,人民法院受理了对甲公司提起的破产申请。根据企业破产
根据证券法律制度的规定,下列各项中,属于债券受托管理人应当召集债券持有人会议的情
根据反垄断法律制度的规定,经营者因实施垄断行为可能承担的法律责任类型有()
根据反垄断法律制度的规定,下列各项属于法律禁止的垄断协议的有()。
根据《企业破产法》的规定,下列情形中,债权人不能行使抵销权的有()。
根据对外贸易法律制度的规定,针对公平贸易条件下的特殊情形,可以采取特定的贸易救济
根据国有资产评估管理的有关规定,国有资产占有单位发生的下列行为中,不用进行资产评
随机试题
劳动者以用人单位的工资欠条为证据直接向人民法院起诉,诉讼请求不涉及劳动关系 其
流产诊断的描述不正确的是()。 A.尿妊娠试验阳性 B.有停经史,大量阴道出
下列不属微热病因的是 A.气虚 B.情志不舒 C.阳明热盛 D.阴液亏虚
根据《历史文化名城名镇名村保护条例》的规定,正确处理()和历史文化遗产保护的关
学校对学生进行教育管理的具体执行者是()。
复式记账法是指对发生的每一项经济业务,都要以相等的金额,在相互联系的两个或两个以
劳动法的基本原则直接决定了()的性质。A:劳动法律事实B:劳动法律制度C:劳动法律事件D:劳动法律关系
《普非》规定:越出站界调车时,须全部接通软管,进行自动制动机()试验。A.制动B.贯通C.简略D.全部
在( )策略方面,基金销售机构常采取多种费率结构相结合的方式,根据申购资金量不同、持有期限不同、基金投资品种和期限的不同设定不同的费率结构。A.产品B.促销
以下抗结核药物中,可作为“防止耐药”应用的是A.氧氟沙星B.莫西沙星C.克拉霉素D.氯法齐明E.氨苄西林-克拉维酸