首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
背景资料: 某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期
背景资料: 某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期
书海库
2019-12-17
52
问题
背景资料:某水利水电施工承包商与业主签订了一份堤防工程施工合同,合同约定工期为68天,承包商工期每提前1天获奖励2000元,每拖后1天支付违约金3000元。承包商提交的施工网络进度计划如下图所示,该计划得到业主代表的认可。
在实际施工过程中发生了如下事件:事件1.业主未能按时提供全部施工场地,使A、B两项工作的作业时间分别延长了3天和2天,造成这两项工作分别窝工8和10个工日。工作C未受影响。 事件2.在工作D施工时,主要施工设备出现故障,停工检修2天,造成窝工20个工日。 事件3.在工作E施工时由于业主提供的主要材料不合格,造成返工,拆除用工30个工日,机械设备闲置3个台班,闲置台班单价为300元,材料费损失2万元,因拆除重新施工使作业时间延长3天。 事件4.在工作F施工时,因设计变更,造成施工时间增加2天,多用人工15个工日,增加其他费用1万元。 问题:1.在上述事件中,承包商可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求?2.该工程的实际施工天数为多少天?可得到的工期补偿为多少天?工期奖罚天数为多少天?3.当地人工日工资单价为35元/工日,窝工人工费补偿标准为20元/工日。若不计施工管理费、利润等补偿,在该工程中,承包商可得到多少经济补偿?
选项
答案
解析
1.事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求,因为施工场地提供时间延长属于业主应承担的责任,而工作A位于关键线路。 事件2不能提出补偿要求,因为施工设备故障属于承包商应承担的风险。事件3可以提出费用补偿要求,因为业主提供的材料不合格应由业主承担责任。但由此增加的作业时间没有超过该项工作的总时差。事件4可以提出费用和工期补偿要求,因设计变更责任在业主,且工作F位于关键线路。2.按工作时间实际变化情况,计算实际工期;就承包商可提出索赔事件,计算承包商应获得的工期补偿;计算实际工期与计划工期的差值,即延期时间;承包商应获得的工期补偿时间与延期时间之差,即为承包商的工期奖罚天数。网络计划的关键线路为①→②→③→④→⑥→⑦→⑧,计划工期为68天,与合同工期相同。将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替,关键线路不变,实际工期为73天。将业主负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中,计划出的关键线路不变,工期仍为73天。所以该工程索赔工期为5天,工期奖罚天数为0天。2019黑钻押题,请用金考典考试软件 ,考前免费更新 www.jinkaodian.com 3.承包商可得到的经济补偿是由于业主的责任而引起的人工、机械、材料的窝工、损失或增加,本案例中为事件1、事件3、事件4。计算时应注意增加人工工时与窝工的区别。承包商可得到的合理经济补偿总额为:(8+10)×20+30×35+3×300+20000+15×35+10000=32835元
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1Pv9KKKQ
相关试题推荐
根据上述资料,以下描述不正确的是( )。
下列说法与资料相符的有几个?( ) (1)2009年第一季度,罚没金额同比下
根据所给文字资料回答116-120题。 国家工商总局公布的数据显示,2009年
根据购销合同由销货单位发货后委托银行向异地购货单位收取款项,由购货单位向银行承诺
关于2009-2012年全国矿产品贸易和能源生产、消费,能够从上述资料中推出的是
根据下列资料。回答36-40题。 2012年.黄山市全年接待海内外旅游者36
由于存款业务量巨大,故存款合同一般采用( )。
根据下列资料,完成116-120题。 据中国汽车工业协会的最新统计,2006年
根据下列资料,完成116-120题。 六省从业人数比例最悬殊的生产性服务
一项工程如果交给甲乙两队共同施工,8天能完成;如果交给甲丙两队共同施工.10天能
随机试题
下列各项中,属于项目投资方案年金净流量计算公式的有()。 A、该方案净现值×资
对于实施项目法人责任制的项目,项目董事会的职权有( )。
承包单位向项目监理机构报送的《分包单位资格报审表》中,应附有分包单位的( )。
计算患病率的分子是A.观察时点某病的新发病例数B.观察时点或时期某病的新、旧病例数C.观察时点之前某病的患病人数D.观察期间某病的暴露人口数E.以上均不
①这个时候,看到“恶医生”“黑医生”的叙事,脑中的记忆图景便被唤起,马上先信了五六分 ②自己经历过的情况积淀下来,构成了认识世界的筛子 ③从接受心理上...
根据《建筑业企业资质管理规定》建筑企业资质分为()三个序列。A.特级、一级、二级B.工程总承包、施工总承包、施工分包承包管理C.甲级、乙级、丙级D.
一消费者在甲省鞋类产品展销会上购买了乙厂生产的一双皮鞋,穿了不到一个星期,鞋底就脱胶不能再穿,找乙厂解决,乙厂与该消费者未能达成协议,两天后展销会结束。在...
高级人民法院有权管辖()。A:本辖区内有重大影响的第一审民事案件B:高级人民法院认为应当由其审理的案件C:重大涉外案件D:全国有重大影响的案件
国债分为固定利率国债、市场利率国债和保值国债,其划分依据是()。A:以国债发行的区域为标准B:以利率情况为标准C:以债券是否流通为标准D:按照借款的方法不
下列车船中,应以“整备质量每吨”作为车船税计税单位的有()。A.客货两用汽车B.摩托车C.微型客车D.半挂牵引车