首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
关于合同谈判中工期和维修期的说法,正确的有()此题的正确答案是? ( 2015
关于合同谈判中工期和维修期的说法,正确的有()此题的正确答案是? ( 2015
shuhaiku
2019-12-17
50
问题
关于合同谈判中工期和维修期的说法,正确的有()此题的正确答案是?( 2015真题 )
选项
A.对于具有较多单项工程的建设项目工程,可在合同中明确允许分部位或分*提交业主验收 B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时,应该给予承包人要求合理延长工期的权利 C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷 D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金 E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
答案
ABC
解析
中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期,或者根据投标人在投标文件中承诺的工期,并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时,还要明确开工日期、竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。对于具有较多的单项工程的建设工程项目,可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等),并从该批验收时起开始计算该部分的维修期,以缩短承包人的责任期限,最大限度保障自己的利益。双方应通过谈判明确,由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响,以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法,通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定,承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比,维修保函对承包人有利,主要是因为可提前取冋被扣留的现金,而且保函是有时效的,期满将自动作废。同时,它对业主并无风险,真正发生维修费用,业主可凭保函向银行索冋款项。因此,这一做法是比较公平的。维修期满后,承包人应及时从业主处撤回保函。@##对于具有较多的单项工程的建设工程项目,可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等),并从该批验收时起开始计算该部分的维修期,以缩短承包人的责任期限,最大限度保障自己的利益。双方应通过谈判明确,由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响,以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法,通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定,承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比,维修保函对承包人有利,主要是因为可提前取回被扣留的现金,而且保函是有时效的,期满将自动作废。同时,它对业主并无风险,真正发生维修费用,业主可凭保函向银行索回款项。因此,这一做法是比较公平的。维修期满后,承包人应及时从业主处撤回保函。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/1T6fKKKQ
相关试题推荐
关于企业管理的自然属性,说法正确的是()。
建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应
在质量管理体系中,表述质量管理体系如何应用于特定产品项目或合同的文件称为()。
美于市场调查的内容,下列说法错误的是()。
以下属于企业对于合同利益相关者的社会责任的是()。
关于《中华人民共和国产品质量法》立法原财的说法,错误的是()。
劳动者单方解除合同,一般情形下提前()通知解除合同。
企业对于合同利益相关者的社会责任主要是()。
下列关于固定投资的特点,说法错误的是()。
下列关于文案调查法的说法,不正确的是()。
随机试题
下列情形中,承租人主张优先购买房屋的,人民法院不予支持的有( )。 A、房屋
某学校准备重新粉刷国旗的旗台,该旗台由两个正方体上下叠加而成,边长分别为1米和2
下列提示血管内溶血的实验室检查是 A.血清胆红素增高 B.血浆游离血红蛋白增
地陪在安排旅游者()之前,应向全团宣布次日的活动安排、集合时间与地点。
收益的分布不应受人为选择因素的影响,应当具有(),现金流量分布可以满足这种要求
肝细胞性黄疸患者的尿液是
HXD3型电力机车再生制动时,逆变器工作在整流状态,四象限整流器工作在逆变状态,并通过中间直流回路向主变压器牵引绕组馈电,将再生能量回馈至接触网。
购房人通过房地产经纪机构居间介绍购买了房屋后,委托该房地产经纪机构办理抵押贷款,该房地产经纪机构()。(2011年真题)A.可以收取一定费用B.只能代替银
共用题干 金先生与金女士2000年4月自由恋爱结婚。结婚后不久金先生即下岗,获得解除劳动合同补偿费10万元。下岗后金先生与朋友合伙做生意,购买了一套价值...
客运经营者应当持道路运输经营许可证依法向()办理有关登记手续。A:工商行政管理机关B:价格主管部门C:建设行政管理部门D:消费者协会